大型起重机租赁合同书（精选30篇）
出租方： (以下简称甲方)
租用方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》和《特种设备安全监察条例》及有关规定，为了明确双方权利和义务，经双方充分协商后，签订很合同，具体内容如下：
一.塔吊产权确定：
本台塔吊起重机的产权甲方所有，双方均已确定。未经甲方认可，严禁将塔吊位移或转租。
二.标高部分：
甲方出租给乙方QTZ5010(自升式)塔吊壹台，标准高度32米，12节。收押金壹万元/台(签订合同时收取，以开收据为准)，塔机租金：玖千元整(小写：9000元)，以每月30日计算。塔机租金的计算从安装完毕之日起至报停拆除(租金收清)之日止。台班收取不因现场停电,停水，停工，节假日等各种原因终止;押金不作租金，退机时如无损坏，如数退还，如有损坏，则照价赔偿(注：合同签订后根据甲方适时安装塔吊，安装完毕进算租金)。必须保证从塔吊标节中到49.2米位置能吊600升混凝土一灌。
三.维修及维护：
塔机安装时，塔机经甲，乙双方验收交付使用后，由乙方自行负责维修，材料费单件一次性在人民币肆佰元以上由甲
四.违约责任：
此合同双方签字并盖章后生效，塔机租用期满，结清一切费用及办理完相关的手续后本合同自行解除。未经双方同意任何一方不得中途无故变更或解除合同，凡有违反本合同的约定，则依照本合同和有关法律法规执行，违约方并赔偿对方违约金人民币贰万元整，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)乙方(盖章)
电话：电话
年 月 日
出租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。
一、施工机械名称及数量：
甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。
二、租赁时间：
从20xx年9月4日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。
三、施工地点：
xx省xx市xx县xx镇华阳热电厂内
四、财务结算：
1、台班收费标准：按包月计费每月31000元。
2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。
3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。
五、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。
六、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。
七、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的'前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。
八、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的50%的经济损失。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。
九、其他约定：
1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理.甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。
十、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。
十一、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。
甲方：乙方：
20xx年xx月x日20xx年x月x日
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就有关塔式起重机（以下简称租赁设备）租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。
1、租赁设备使用目的：
1、1工程名称：
1、2工程地点：
1、3结构类型：
1、4建筑面积：
1、5建筑高度：
2、租赁设备：
2、1租用设备名称：塔式起重机（以下简称：塔吊）
2、2规格型号：
2、3设备编号：
2、4塔高____米，臂长____米，臂头起重量____吨，轨道长度____米。
2、5市建委颁发的统一编号________________。
2、6塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。
2、7乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。
3租赁设备数量____台。
4租赁期间：
4、1租赁期间为________年____月____日至________年____月____日；
4、2甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。
5、塔吊安装准备：
5、1乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求，提供拆、立塔现场条件，做好场地、道路、电源等准备工作。
5、2乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况，向甲方提供塔基处理方案及图纸。
5、3塔吊基础预埋件由甲方提供，乙方提供技术指导，甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工，经乙方验收合格后立塔。
6、塔吊进场
6、1乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前____日通知乙方。
6、2乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告，产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。
6、3塔吊的运输由乙方负责，运输费用及运输风险由乙方承担。
6、4乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。
6、5乙方迟延进场，或不符合6、4要求，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付违约金____元。
7、塔吊的安装、调试与验收：
7、1塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试，确保正常使用。
7、2乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。
7、3安装、调试完毕后，乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装（包括路基轨道铺装）顶升、锚固等交底和验收记录表（八张表格），乙方应在塔吊正式作业前交甲方村档备案。
7、4调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。
8、施工安全交底与协议：
8、1甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。
8、2塔吊吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。
9、塔吊作业防护
9、1吊装严禁超出施工现场的范围。
9、2甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由甲方负责。
10、塔吊作业人员：
10、1每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括：塔吊司机____人；信号工___人；挂钩工___人。塔吊司机、信号工应当专人专岗，挂钩工应当相对固定。
10、2起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证，熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求。
10、3乙方应确保甲方作业班次要求，保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，塔吊司机保证随叫随到，优质服务。
10、4乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。
10、5乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。
10、6乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对塔吊司机进行定期体检。
10、7甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。
10、8乙方提供的操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。
11、塔吊作业：
11、1塔吊司机应保证专机专人，持证上岗。严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。
11、2塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定，确保安全生产，发现安全隐患甲方有权责令停机，并立即通知乙方共同采取措施。
11、3塔吊严禁超载和带病运行，运行中禁止养护；操作人员离机或者作业中停电的，必须切断电源。
11、4乙方应认真执行塔吊的交接班制度，并做好交接班记录。
11、5吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品，保证施工安全。
11、6乙方使用塔机需要顶升、锚固，需提前五天通知甲方，以便安排工作计划。塔机及逮子绳以所有部件由乙方免费提供。
11、7乙方操作人员违章作业造成损害的，承担全部责任。
12、禁止行为：
12、1未经乙方授权，甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。
12、2在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方的损失由乙方承担。
13、塔吊故障：
13、1塔吊发生故障，乙方应当及时抢修或予以更换。由于未及时抢修或更换，导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。
13、2塔机发生故障，乙方应立即通知甲方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内，维修时间超过4小时，扣除____日台班费；维修时间超过8小时，扣除当月10%台班费；维修时间每超过24小时，扣除________元。
13、3乙方对因机械故障所引发的事故及损害承担全部责任。
14、设备的维修和保养：
14、1设备租赁期间，维修与保养由乙方负责，保证塔式起重机运行中装置（四限位、两保险）灵敏、可靠；保持良好的适用状态；塔机干净整洁达到卫生检查要求标准；机械噪音控制符合环保要求。
14、2乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。
14、3乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份村档。
15、租赁费：
15、1进出场费：塔吊进场安装验收后，甲方应向乙方支付进出场费（含塔基预埋、进场安装、出场拆卸及运输顶升及锚固等费用）____元。
15、2塔吊台班费：按照国家有关标准采取按月结算的方式，每月台班租赁按____元/月，月租赁费计算按约定台班费/____x作业天数，甲方提供24小时配合服务。结算方式：支票结算；甲方出具租赁业正式发票，乙方每月按时支付甲方上月台班费，租用停止时，乙方办理报停手续，并按报停手续结算，租赁费用在拆塔后半年内结清。
15、3甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时，甲方应予允许并充分理解，保证不影响乙方施工生产需要。
16、其他事项：
16、1施工中，如因设计或建设单位导致使用需求改变，须提前一周通知甲方，费用由双方商议。
16、2塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失，甲方应负责赔偿。
16、3由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工，乙方不得以任何形式索取损失费。
16、4甲方必须服从配合乙方关于创建北京市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。
16、5本合同未尽事宜，双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
17、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。
18、合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向北京市丰台区人民法院起诉。
19、本合同共八页。本合同一式四份，双方各执两份。
20、补充条款：
20、1在拆塔过程中，如果场地不能满足甲方使用50顿汽车吊时，甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲各方各承担50%。
20、2其他：____________________。
甲方：____________
签署人：____________职务：____________
负责人：____________
地址：____________电话：____________
乙方：____________
签署人：____________职务：____________
法定代表人：____________
地址：____________电话：____________
合同订立地点：____________
合同订立时间：____________
出租单位：______________________________
承租单位：______________________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条工程名称：施工地点：
第二条租赁期限
进场时间：____年_____月____日；起用时间：____年_____月____日；合同期限：____年_____月____日
第三条租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的.赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条补充条款
出租方(甲方盖章)：____________承租单位(乙方盖章)：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
电话：__________________电话：__________________
日期：20xx年xx月xx日
日期：20xx年xx月xx日
甲、乙双方依据《民法典》及相关法律规定，就有关塔式起重机（以下简称租赁设备）租赁事宜，经双方协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵照执行。
1、租赁设备使用目的：
1、1工程名称：
1、2工程地点：
1、3结构类型：
1、4建筑面积：
1、5建筑高度：
2、租赁设备：
2、1租用设备名称：塔式起重机（以下简称：塔吊）
2、2规格型号：
2、3设备编号：
2、4塔高____米，臂长____米，臂头起重量____吨，轨道长度____米。
2、5市建委颁发的统一编号________________。
2、6塔吊设备的附件包括塔吊电缆、钢轨、枕木及随机工具等。
2、7乙方保证其所交付的设备是其所有的或有权处分的。3租赁设备数量____台。4租赁期间：
4、1租赁期间为________年____月____日至________年____月____日；
4、2甲方可根据工程需要书面通知乙方延长租赁期限，本合同延续，双方继续按本合同约定履行。
5、塔吊安装准备：
5、1乙方应在订立本合同后即时向甲方提供有关塔吊安装的现场和技术要求。甲方按照要求，提供拆、立塔现场条件，做好场地、道路、电源等准备工作。
5、2乙方须按甲方提供的使用要求及场地情况，向甲方提供塔基处理方案及图纸。
5、3塔吊基础预埋件由甲方提供，乙方提供技术指导，甲方安装。甲方按乙方要求进行塔基施工，经乙方验收合格后立塔。
6、塔吊进场
6、1乙方应按照甲方的要求及时进场。甲方应当提前____日通知乙方。
6、2乙方应向甲方提供有关塔吊使用要求、安检部门检测报告，产品合格证、以及其他技术数据的复印件文本并加盖公章。
6、3塔吊的运输由乙方负责，运输费用及运输风险由乙方承担。
6、4乙方保证进场塔吊质量是符合国家标准的、符合甲方的使用要求、符合其所提供的单证的质量说明，并经市建委和技术质量监督局检验合格，技术性能良好。
6、5乙方迟延进场，或不符合
6、4要求，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付违约金____元。
7、塔吊的安装、调试与验收：
7、1塔吊的安装、调试由乙方负责。乙方应当按照甲方的要求及时安装、调试，确保正常使用。
7、2乙方必须委托具有相应拆装资质的企业进行塔吊拆装，作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和预升、锚固必须由同一单位完成。塔式起重机路基和轨道的铺设及起重机的安装必须符合国家标准及原厂使用规定。
7、3安装、调试完毕后，乙方必须依照有关规定办理验收手续。有关验收资料、塔式起重机安装（包括路基轨道铺装）顶升、锚固等交底和验收记录表（八张表格），乙方应在塔吊正式作业前交甲方村档备案。
7、4调试、安装后不能达到验收或施工要求的，甲方有权解除合同。
8、施工安全交底与协议：
8、1甲、乙双方在施工前共同对塔机组人员和吊装人员进行安全技术交底。甲、乙双方依据有关规定订立《安全管理协议》。
8、2塔吊吊装作业时，必须严格遵守施工组织设计、安全交底、《安全管理协议》要求。
9、塔吊作业防护
9、1吊装严禁超出施工现场的范围。
9、2甲方对妨碍塔吊回转半径内安全作业的变压器、供电线路、房屋、人行道等设施进行防护。如因防护不当而发生事故，由甲方负责。
10、塔吊作业人员：
10、1每台塔吊乙方应当配备的专业操作人员包括：塔吊司机____人；信号工___人；挂钩工___人。塔吊司机、信号工应当专人专岗，挂钩工应当相对固定。
10、2起重机械司机及信号人员应具有特种作业操作证，熟知和遵守设备性能及施工组织设计中吊装方法，并具备相应的实践操作能力，保证满足甲方施工要求。
10、3乙方应确保甲方作业班次要求，保证在塔吊性能允许的范围内满足施工需要。塔吊司机应当积极配合施工，甲方需要加班加点，塔吊司机保证随叫随到，优质服务。
10、4乙方指派的操作人员，应当接受甲方的工作指令，密切配合甲方工作，不得破坏甲方的工作规章管理制度。
10、5乙方应当对其指派的操作人员进行安全教育。乙方指派的操作人员应当严格遵守甲方的安全管理制度，保证施工安全。甲方提供劳动保护用具。
10、6乙方应当对其指派的操作人员办理工伤保险，并对塔吊司机进行定期体检。
10、7甲方对乙方配备的塔吊司机提供食宿条件。非因甲方过错导致操作人员在生活中发生的任何意外，甲方不承担责任。
10、8乙方提供的操作人员不能满足施工要求，或对甲方施工工作造成不良影响的，甲方有权要求乙方对操作人员进行调整。1
1、塔吊作业：1
1、1塔吊司机应保证专机专人，持证上岗。严格落实岗位责任制，并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的十字作业法。1
1、2塔吊司机应严格遵守安全操作规程及“十不吊”规定，确保安全生产，发现安全隐患甲方有权责令停机，并立即通知乙方共同采取措施。1
1、3塔吊严禁超载和带病运行，运行中禁止养护；操作人员离机或者作业中停电的，必须切断电源。1
1、4乙方应认真执行塔吊的交接班制度，并做好交接班记录。1
1、5吊索具、钢丝绳、钢丝绳、吊钩、卡环必须使用安全产品，保证施工安全。1
1、6乙方使用塔机需要顶升、锚固，需提前五天通知甲方，以便安排工作计划。塔机及逮子绳以所有部件由乙方提供。1
1、7乙方操作人员违章作业造成损害的，承担全部责任。1
2、禁止行为：1
2、1未经乙方授权，甲方不得将租赁设备转租、抵押、质押。1
2、2在租赁期间，除非本合同约定，或双方另行商定，乙方不得以任何理由、方式停机。因乙方停机影响甲方正常施工的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方的损失由乙方承担。1
3、塔吊故障：1
3、1塔吊发生故障，乙方应当及时抢修或予以更换。由于未及时抢修或更换，导致甲方工期延误或其他损失的应当承担赔偿责任。1
3、2塔机发生故障，乙方应立即通知甲方，并积极组织抢修。在早6时至晚22时正常使用段内，维修时间超过4小时，扣除____日台班费；维修时间超过8小时，扣除当月10%台班费；维修时间每超过24小时，扣除________元。1
3、3乙方对因机械故障所引发的事故及损害承担全部责任。1
4、设备的维修和保养：1
4、1设备租赁期间，维修与保养由乙方负责，保证塔式起重机运行中装置（四限位、两保险）灵敏、可靠；保持良好的适用状态；塔机干净整洁达到卫生检查要求标准；机械噪音控制符合环保要求。1
4、2乙方应认真实施维修、保养制度。塔吊维护、保养的具体时间由双方协商确定。每月维护保养时间不得超过12小时。1
4、3乙方应按照有关规定定期对塔吊管理进行检查。检查记录双方各备一份村档。1
5、租赁费：1
5、1进出场费：塔吊进场安装验收后，甲方应向乙方支付进出场费（含塔基预埋、进场安装、出场拆卸及运输顶升及锚固等费用）____元。1
5、2塔吊台班费：按照国家有关标准采取按月结算的方式，每月台班租赁按____元月，月租赁费计算按约定台班费____作业天数，甲方提供24小时配合服务。结算方式：支票结算；甲方出具租赁业正式发票，乙方每月按时支付甲方上月台班费，租用停止时，乙方办理报停手续，并按报停手续结算，租赁费用在拆塔后半年内结清。1
5、3甲方具备承担一定风险能力。当建设单位出现资金暂不到位时，甲方应予允许并充分理解，保证不影响乙方施工生产需要。1
6、其他事项：1
6、1施工中，如因设计或建设单位导致使用需求改变，须提前一周通知甲方，费用由双方商议。1
6、2塔吊设备的附件运至本合同约定的交付地点，并经甲方查验、签收后，塔吊附件由甲方保管。如在工地丢失，甲方应负责赔偿。1
6、3由于政策性、上级指示或不可抗力造成停工，乙方不得以任何形式索取损失费。1
6、4甲方必须服从配合乙方关于创建____市文明安全工地过程中的各项要求及接受乙方及上级主管部门的检查，并在限时内整改安全隐患。1
6、5本合同未尽事宜，双方依照《民法典》及有关法律规定执行。双方就塔吊租赁有关事宜达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。1
7、本合同自双方当事人签字或盖章之时起生效。1
8、合同争议的解决方式：因本合同的履行发生争议，双方应当协商解决。如协商不成可向____市____区人民法院起诉。1
9、本合同共八页。本合同一式四份，双方各执两份。20、补充条款：20、1在拆塔过程中，如果场地不能满足甲方使用50顿汽车吊时，甲方所租用的大型吊车所发生的费用由乙甲各方各承担50%。20、2其他：____________________。甲方：____________签署人：____________职务：____________负责人：____________地址：____________电话：____________乙方：____________签署人：____________职务：____________法定代表人：____________地址：____________电话：____________合同订立地点：____________合同订立时间
甲方：__________（承租方）
乙方：__________（出租方）根据《中华人民共和国民法典》及有关法律，法规，甲乙双方经友好协商，就乙方自有起重机械设备租赁等有关事宜签定本合同，共同遵守执行。
第一条
乙方将其自有的下列机械设备租赁给甲方使用
第二条
以上设备仅限于工程使用，设备的交付与归还地点为甲方施工现场。
第三条
没有乙方书面允许，甲方不得擅自拆卸，改装，转租和转借乙方设备，乙方设备上的标识与文字，是乙方设备的重要识别标志，甲方不得对设备上原有的标识或文字擅自损坏，更改，覆盖，粘贴等，否则乙方有权终止合同，甲方需赔偿乙方因此而引起的经济损失。
第四条租赁期限：
从20____年____月____日至____年____月____日止，租赁期定为__________个月，不足个月租金按个月计算。如需延期甲乙双方需协商，本合同延续。
第五条租金及运输费用：
1、租金：月租金为人民币肆万陆仟元整（46000元）由甲方负责。
2、运输费：机械设备进出厂运输费陆仟元整（6000元）由甲方负责，乙方设备到达甲方工地后，甲方于当日付清乙方设备进出场费。在乙方收到甲方现金或银行底单传真件后开始组装，组装完毕后开始起租。如2天内不能支付甲方则每日按4%向乙方支付违约金。
第六条费用结算：
1、费用每月结算一次。甲方应于乙方设备进场满月后支付月租赁费，不支付租金不予吊装。如甲方逾期____日未支付租赁费，则乙方有权停止使用，并终止合同。并向甲方收取5%违约金。
2、租金的计算为乙方设备到达甲方现场组装完毕之日起，至甲方使用完设备之日止。起租期以上，结算周期不足一个月的，则按天计算。按天计算标准为：按日历天数连续计算至甲方提出终止使用之日止。
3、每月故障累计停机维修保养2天内不减租金。
4、月租设备每月累计工作时间为300个小时，超时加班租金以__________小时累计结算，其计算标准为：月租金30天10小时。
第七条甲方责任：
1、有权对乙方设备和操作人员查验证件，有权对进入现场的乙方人员进行安全教育。
2、施工现场的`场地条件，吊装条件吊具，吊绳等，如需要夜间施工，必须做好照明工作。
3、吊装前，必须指派具有起重指挥资历证书的起重工指挥，在施工前做好安全工作，向设备操作人员详细交代施工和需要吊装构件的重量，几何尺寸以及安全注意事项等，统一指挥信号，确保施工吊装安全。
4、监督设备操作人员，按乙方要求做好每日对设备的检查保养工作，并负责操作人员现场食宿。
5、甲方协助乙方租赁起重设备现场组装辅助吊机，乙方负责起重设备现场组装、分拆工作。
6、负责机械设备所用的柴油。
7、对乙方设备进行妥善的使用，保管。
8、对乙方设备使用情况及操作司机的工作态度满意给预以客现评价和签证。
9、按时支付乙方设备租金。
第八条乙方责任：
1、乙方提供给甲方起重设备性能可靠，运转正常，获得具有技术监督检测机构颁发的安全使用证，操作人员具有上岗资格证书。
2、乙方配备该机操作人员2名，并承担其工资。
3、操作人员必须服从甲方人员协调，调度和指挥，接受甲方人员的安全教育，服从甲方人员管理，遵守施工现场的有关规定。
4、操作人员应遵守起重机械安全操作规程，不得违章作业。甲方人员如违章指挥或所吊物件及环境影响起重机械安全运行时，乙方人员可拒绝执行。
5、操作人员必须每日做好设备检查，保养工作，如发生故障，应积极组织人员抢修，尽快使机械设备恢复工作，如需要对机械设备进行修理或保养，则要提前与甲方协商，尽可能减少影响甲方工作。6、负责机械设备安装分解和调试工作，工作人员应服从甲方现场管理规定。
7、负责机械设备除柴油外其它一切辅助油料。
8、甲方不按时支付款项，则乙方有权收取违约金，并有权采取停机或提前终止合同措施。
第九条附则及约定：
1、为了保证安全，原则上不允许深夜作业。
2、作业中如发生人身、机械设备事故，根据吊钩以上部分由乙方负责，吊钩以下部分由甲方负责的原则予以承担。
3、甲乙双方应严格履行合同条款，如发生争议，双方应通过友好协商解决，若协商不能达成协议，任何一方可向乙方所在地人民法院起诉。
4、合同未尽事宜，甲，乙双方可另行补充协议，补充协议格履行合同条款，如发生争议，双方应通过友好协商解决，若协商不能达成，任何一方可向对方所在地人民法院起诉。
5、本合同一式二份，甲方持一份，乙方执一份，自甲，乙双方签字，盖章之日起生效。
6、本合同传真件具有同等法律效应。
甲方：__________（盖章）乙方：__________（盖章）
联系人：__________联系人：__________
联系电话：__________联系电话：__________
____年_____月_____日____年_____月_____日
甲方：___________________
乙方：___________________
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确租赁双方的权利和义务关系，经双方协商一致签订本合同：
一、租赁设备
二、租赁用途和期限
1、本租赁设备用于乙方施工；
2、本设备租赁期限自约为个月。
三、租赁费用
1、押金：乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金赁设备使用完毕结算后，扣除租金及其他费用后，余额退还乙方；
2、租费：从设备检测合格后开始计算至乙方通知甲方拆卸之日止，不足一个月的按天数计算。出租费在每月30日前付清，否则甲方有权将设备拆卸归还。拆卸费、运费等一切费用由乙方承担；
3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整（其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内，特殊环境条件塔拆超出部分差价按实际算，运费含设备标准独立高度以内，超出部分按实计算），均由乙方负责，设备进场后付清；
4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责；
四、设备使用及维修
1、设备必须由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可使用，若乙方擅自使用，由此产生的相关责任由乙方承担；
2、本租赁设备驾驶员必须持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由乙方聘请，其报酬由乙方支付，对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负责管理，现场指挥人员及辅助人员由乙方配备（指挥人员需要配合格人员担任）；
3、乙方委托甲方维护保养，养护费用每台每月元。
4、租赁结束十天内付清所有租赁、保养、维修、配件的费用。
五、双方责任
1、设备基础乙方根据甲方提供的设备技术数据进行设计并施工，必须保证质量，因设备基础下沉、塌方所造成设备事故，其责任由乙方负责；
2、因指挥人员指挥失误所造成的一切事故由乙方负责；
3、因工地现场及场地人员条件因数所造成的事故由乙方负责；
4、设备在使用过程中，因机械设备本身质量问题所造成的安全事故由甲方负责；
六、违约责任
乙方不按时交纳租金及维修、配件、保养等费用的，应向甲方偿付违约金，以每日按欠费的千分之三计算。
七、其他事项
1、未尽事宜协调补充，另见附件；
2、如有争议协调不成，由甲方所在的法院管辖；
3、合同自双方签字之日起生效，租赁完毕付清自行失效；
4、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：___________________乙方：___________________
日期：___________________日期：___________________
出租方：______________________
承租方：______________________
签约时间：__________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方租用__________式起重机特签订本合同：______________________
第一条、__________租赁型号、__________总价值、工程名称、地点。
1、出租方提供承租方__使用共台价值为___________元整。
2、承租方施工工程名称：______________________。
3、承租方施工使用地点：______________________。
第二条、租赁期限、租金及起算日期
1、__________租赁期限自______年______月______日到______年______月______日。
2、__________每______月租金____________元，税金由交纳。
3、承租方租赁期限最少不得低于_______月，不足________月按________月计算超越______月按实际使用天数计算。
4、租金起算日期从__________进场安装、调试完毕后开始起算租金到__________送到出租方指定地点止。承租方实际完工结算所欠出租方所有款项及费用，此租赁合同方可终止。
第三条、租赁设备的所有权和使用权
1、甲方拥有该__________的所有权。
2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内，拥有该__的使用权。
第四条、押金、司机的工资及工作时间
1、承租方和出租方签字租赁合同后，地脚螺丝和底座送到工地时承租方交押金____________元整。__________进入工地前承租方将进出场费全额支付给出租方。
2、出租方__________司机人，每人每_月工资____________元，司机工资和租金一起交付。由乙方负责食宿、工资及劳资关系于甲方无关。____________司机若由承租方聘用他方人员，因司机未尽到法定和本合同约定的义务造成司机本人或第三人损害的由承租方承担全部责任。
第五条、租金支付时间和违约责任
1、乙方每月______号前向甲方付清上月租金资金不到位，双方协商解决，甲方并有权单方面停机因此所造成的经济损失由承租方承担。
2、最后退场承租方所欠租赁费时，以实际租赁天数计算费用，租赁期间的电费由承租方承担。合同期满后，____________退场时承租方必须提供拆卸条件，如因建筑物或高压电网导致无法拆卸，或因承租方在施工所在地与相关部门或个人发生经济纠纷及其它原因导致出租方无法拆卸____________，____________租赁仍然按照合同计算租赁费。
3、在拆除____________的前一天乙方无条件付清所欠租赁费及所有款项费用，出租方____________方可退场。否则，仍然按照合同计算租赁费直到所欠费用结清。
第六条、相关费用
1、__进、退场、运输费用由承担，安装和拆卸____________的汽车吊由承担，审验费用由承担。
2、如因工地选址或设计变更导致无法使用25吨汽车吊作业时，由承租方提供适合安装、拆除__的场地及更大型号的汽车吊，汽车吊由承租方提供，出租方使用。如因承租方制作的____________基础不均匀下沉导致____________需要重新安装，由此发生的所有费用由承租方承担。
第七条、甲乙双方安全责任和义务、机械损毁责任归属
一、甲方的责任和义务：
1、出租方负责对____________进场和退场
2、出租方只提供附强钢管，如楼房建筑于____________距离超出部分需要加长钢管费用由承租方承担。
3、承租方负责对____________司机的管理及日常的保养，承租方建立健全的各项规章制度，制定安全措施，承担由于自身原因造成的损失。
4、出租方对____________的日常维修，应在承租方休息期间进行，____________小修一天内完成大修三天内完成，每超出一天扣除当日租金，但对工地造成的损失出租方不予赔偿。
5、____________司机操作按照____________吊司机“十不准”进行作业。
二、承租方责任：
1、承租方负责对安装、拆卸____________工作范围内的电缆、房屋、人行道等按照有关管理部门规定支搭防护措施，树立安全提醒标志。如果工地周边有高压电缆，工地必须在吊钩下配置绝缘带，并要求司机进行操作。
2、承租方必须保证在____________安装前，电源设施齐全，配备专职信号员，电缆线接到____________前，配置配电箱和150安漏电保护器一个。
3、在出租方____________还没能安装完毕、现场调试还不能正常运转，私自提前使用，____________所造成的机械损失和事故由承租方承担一切经济损失。
4、承租方负责____________基础制作，基础预埋螺栓及地脚。附强所需建筑上预留孔、附强预埋铁件。____________在退场，如不能按出租方提供的原数量及时归还给出租方，承租方按照厂方规定的价格理赔给出租方。
5、承租方在租赁期间，____________设备产权归出租方所有，未经出租方同意不能擅自移动或处理出租方的____________，更不能抵押或卖与他人。
6、承租方由于操作人员和指挥人员不按操作所造成机械设备损坏和损毁所造成的一切经济损失的费用由承租方负责____________在安装调试后所有限位器都处于工作状态，如承担方私自调整____________限位器和故意将线剪掉不使用限位器，发生一切责任事故和损失承租方承担全部责任。
7、承租方必须做好防盗工作，因____________零部件被盗引发的误工损失给出组方造成的财产损失，由承租方按价赔偿。
8、出租方和承租方必须无条件履行双方约定的规章制度，若发生诉讼，胜诉一方所聘请的律师费、交通费、运输费等费用全部由败诉方支付。
第八条、停工处理解决方式
1、如因不可抗拒原因停工，双方协商解决。正常施工过程中因单方面原因引起的停工费用由承租方承担，____________租赁仍然按照每______月租赁费计算______月租金。
2、承租方冬天______年底停工，停机时间不计______月租金。但停工时间不得超过60天承租方必须书面或口头通知出租方。双方签定停机时间协议方可生效，否则仍然按照______月租金计算租赁费。
第九条、争议的解决方式
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成可依法向甲方所在地法院提起诉讼。
第十条、本合同未尽事宜，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式份，合同双方各执一份。
出租方：______________________承租方：______________________
签订人：______________________签订人：______________________
联系电话：______________________联系电话：______________________
身份证号：______________________身份证号：______________________
______年______月______日
甲方:
乙方:
甲乙双方经协商一致，甲方租赁乙方龙门起重机在施工现场使用，并就相关事宜达成如下协议:
1.甲方租赁乙方提升机，月租金为元/台，设备进出及电梯安装拆卸费用为元/台(含进出费用)。乙方将启闭机交付至施工现场后，甲方将立即支付乙方5000元人民币(作为设备使用费保证金)，并从下月开始收取月租金。如果这个月内不交租金，设备就不能用了，具体的总租赁费多退少付。
二.乙方对租赁设备的'质量负责(不负责人为操作造成的损坏)。机械设备如有问题，乙方应及时解决(维修时间最迟不得超过48小时)，但不承担设备维修时间的“损失时间”。
3.如租赁设备在施工现场被人为损坏或盗窃，甲方应按价赔偿。
四、甲方负责启闭机的基础施工。
五、电梯安装拆卸费用包括视频、摄像和线路检测、建档费等一切费用。
不及物动词本合同经双方签字后生效，一式两份。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):___________________
承租人:_______(简称甲方)
出租方:_________(简称乙方)
根据双方协商，双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:
一、施工机械的名称和数量:____________________________________________________________________________________
二.施工内容及地点:_____________。
三.租赁时间暂定为_________________________________________________________________________
四.财务清算
1.收费标准:_________元/班，每天保证至少一个班。加班按国家标准执行，四小时内半班，八小时内一班。
2.入出境费:________________________________________________________________________________________
3.严格执行任务清单回执制度，甲方必须按照合同每天认真签署任务清单。签名人姓名
4.付款方式:甲方支付预付款人民币__________________________________________________________________________
5.甲方必须在乙方要求的期限内付款，逾期，乙方每天按总费用的2 ‰收取违约金，并有权停止吊装或解除合同。由此产生的一切损失由甲方承担..
五、严格执行安全操作规程，不违章作业，严禁超载起吊。乙方机械进场后，甲方应负责每天下班后吊车的安全，避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失，甲方应负责赔偿。
6.吊装时，甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥，做好施工前的安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持“十不挂”，即:
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明，重量不明不挂。
3.吊索、附件未捆绑牢固，不符合安全要求的不得吊装。
4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。
5、斜拉、斜挂不挂。
6.站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。
8.有棱角和切割边缘的物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。
9.埋在地下的物体不被拉出或悬挂。
10、起重指挥人员指挥不吊。
七、乙方船员应加强对机械的维修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方船员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除故障不能起吊外，应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担；钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员进入甲方施工现场后，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠，甲方有权在证明材料充分的情况下，要求更换质量更高的吊车司机。
九.甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工，甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后，如乙方因上述问题未能起吊，由此造成的.损失由甲方负责。
X.如乙方在施工配合中出现机械故障，乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的，每月需要2天维修保养车辆，租金不予扣除。维修时间超过2天的，按照实际超过的时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。
XI。其他:
1._______________________________________________________________________________________
2.乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。
3.当事人_____________________________________________________________________________________
4.甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。
十二.本合同经双方签字盖章后生效，所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份，双方各执一份正本和一份副本。
甲方(签字盖章):________乙方(签字盖章):_________
代理人(签名):________代表(签名):_________
签署日期
甲方：____________
乙方：____________
根据双方协商，双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下：
一、施工机械的名称和数量：____________________________________________________________________________________
二、施工内容及地点：_____________。
三、租赁时间暂定为_________________________________________________________________________
四、财务清算
1、收费标准：_________元/班，每天保证至少一个班。加班按国家标准执行，四小时内半班，八小时内一班。
2、入出境费：________________________________________________________________________________________
3、严格执行任务单签收制度，甲方必须按照合同每天认真签署任务单。签名人姓名
4、付款方式：甲方支付预付款人民币__________________________________________________________________________
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，逾期，乙方不仅每天收取总费用2 ‰的违约金，还有权停止吊装或解除合同。由此产生的一切损失由甲方承担、
五、严格执行安全操作规程，不违章作业，严禁超载起吊。乙方机械进场后，甲方应负责每天下班后吊车的安全，避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械（包括车辆零部件）损坏或丢失，甲方应负责赔偿。
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明，重量不明不挂。
3、吊索、附件未捆绑牢固，不符合安全要求的不得吊装。
4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。
5、斜拉、斜挂不挂。
6、站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。
8、有棱角和切割边缘的.物体没有适当填充（以防止钢丝绳磨损）。
9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。
10、起重指挥人员指挥不吊。
七、乙方船员应加强对机械的维修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方船员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除故障不能起吊外，应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：钩上事故责任由乙方承担；钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员进入甲方施工现场后，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠，甲方有权在证明材料充分的情况下，要求更换质量更高的吊车司机。
九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工，甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后，如乙方因上述问题未能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
十、如乙方在施工配合中出现机械故障，乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的，每月需要2天维修保养车辆，租金不予扣除。维修时间超过2天的，按照实际超过的时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。
十一、其他：
1、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。
2、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。
十二、本合同经双方签字盖章后生效，所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份，双方各执一份正本和一份副本。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________日期：____________
出租单位(简称甲方)：
承租单位(简称乙方)：
根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国民法典》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：
三、租赁物的用途和使用方法：
乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。
乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。
四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令，第三章第十六条之规定，《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。
五、租金应按月支付，乙方应在每月____日之前向甲方提交上____月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方(不计利息)。
七、乙方在甲方指定的`地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。
八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。
九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租(甲方)参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前____日内，重新订立租赁合同。
十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。
十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。
十三、违约责任：
①乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
②乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条②款的规定承担违约责任。
十四、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方住所人民法院起诉。
十六、本合同一式份，甲、乙双方各执份。
十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
出租人（盖章）：承租人（盖章）：
地址：地址：
法人代表（签字）：法人代表（签字）：
承办人：承办人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
担保人（盖章）：
签订日期：年月日
签订地点：
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。
一、施工机械名称及数量：甲方向乙方租赁 50T 汽车起重机 壹台(为 五 节臂)。
二、租赁时间：从20xx年 9 月 4 日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。
三、施工地点：山东省泰安市宁阳县磁窑镇华阳热电厂内
四、财务结算：
1、台班收费标准：按包月计费每月 31000元。
2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。
3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。
六、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。
七、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。
八、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。
九、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的50%的经济损失。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。
十、其他约定：
1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理. 甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。
十一、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。
十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。
甲方： 乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
甲方：x有限公司
乙方：
为贯彻“友好协商、互惠互利、责权明确”的方针，明确双方在本工程中的责任、权利和义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条、工程项目：
x项目二期道路工程一标段
第二条、施工地址：
xx市xx区
第三条、工作内容：
第四条、租赁费用及付款方式：
1、租金：该汽车吊月租赁费为每月元/台。此价格不含税)。
2、租赁时间：租赁时间按月计算，超过一个月，但其超过时间不足18天的，按照每天元/台结算;超过18天而不足一个月的当月按一个月计算。
3、付款方式：次月5号前结清上月产生的费用。
第五条、甲方权利与责任：
1、租赁时间内负责该车的用油及车辆工作人员的吃住。
2、负责协调乙方进场作业过程中，业主要求办理的出入证。
3、负责对现场吊装构件及过程的专项安全技术交底工作。
4、派人协助乙方吊装前的垫实、支腿工作。
5、租赁期内汽车吊的作业人的工作归甲方安排，乙方人员必须无条件遵守建设方、总包方、监理方及项目部的相关规定;乙方人员在安全使用前提下应当无条件服从甲方安排，甲方对乙方不称职的作业人员有权处罚和辞退，乙方应当支持甲方工作。
6、甲方相关人员有权在巡查中，对乙方的安全隐患、施工错误及时提醒，避免安全及质量事故;对不重视甲方提出的安全隐患做出整改导致安全事故的，乙方负全部责任;对重大安全隐患乙方不予重视的，甲方有权停机使用，其停机造成的相关损失由乙方承担。
7、在租赁期内，甲方有义务做好乙方进场人员的进场登记工作;有权利检查乙方与派驻甲方的作业人员之间的手续，并做好相关的存档工作。对于用工手续不齐全的，甲方有权要求乙方整改完成，在整改期内不能做到的，甲方有权要求乙方更换用工手续齐备的人员进驻甲方现场作业。
第六条、乙方的权利与责任：
1、乙方在进场前应当向甲方提供设备的各种有效证件、起重机其中性能表及相关资料。
2、乙方应当在进场前给作业人员办理好特种作业证、保险、平安卡及用工合同等相关手续;特种作业人员必须持证上岗。
3、乙方设备进场前应该对设备进行全面检查确保设备使用状况良好，保证现场安全使用要求;使用中乙方应当坚持日常维护和保养工作，保证其正常运行，各安全装置应当齐全、准确、灵敏、可靠;每个月乙方应当集中对本设备进行两次以上联合大检查，所有的检查和保养工作，乙方应当做好相关的文字记录。
4、乙方在进场时应当结合本工程对作业人员进行书面的3级安全教育交底，并将小组人员的分工情况以书面形式报给甲方。
5、乙方负责派驻现场人员的安全防护劳保措施，并督促作业人员严格按住奥项目部的要求佩戴好。对不服从甲方现场安全管理的.人员，乙方须支持和配合。
6、对现场吊装安全又疑问的地方，乙方应当及时与甲方现场管理人员沟通协商，确保吊装工作安全。
7、汽车吊的支腿、司索、指挥等与吊装作业有重大关系的部位作业，以乙方人员为主;对信号不明、重量不明的情况，乙方有权拒绝作业。
8、吊装用的各种相关绳索、卡环、布带等由乙方负责。
9、本次甲方租用的汽车吊的操作司机、指挥及司索工归乙方派遣，乙方负责其派遣人员的工资。
第七条、安全生产：
1、乙方汽车吊在使用前的支腿时，应当对汽车吊的各支腿认真支垫，对有疑问的地方乙方应当向甲方的工程技术人员咨询;各支腿应当逐个进行压顶。
2、在构件吊装时，乙方作业人员应当坚持仔细观察起吊周边环境是否合适、起吊离地时必须慢速、起吊过程必须匀速及慢速就位等吊装注意事项，确保吊装安全。
3、起重指挥工作归乙方指定专职人员负责，起吊前乙方司索指挥人员必须对工程中的各起吊绳索、吊具、吊钩、吊装方法及保护锁具等做认真检查，在确认无误后方可给出起吊指令。
4、施工中的甲乙双方均应严格遵守安全操作规程和起重吊装“十不吊”原则，不准违章指挥和违章操作，对于违章作业，甲乙双方有权制止;对于双方沟通中指令不明确时，乙方应当及时与甲方现场负责人及时沟通，在指令明确和可靠的前提下，乙方作业人员方可指挥起重设备作业。
5、在租赁期内，乙方应答配备适合本工作的作业人数，避免作业人员疲劳作业。
6、在作业前，汽车吊操作人员及指挥人员应当了解作业路线，对影响吊装安全的路线和障碍物，乙方应当及时告知甲方协调配合;对有人通过作业路线的位置，甲方应当协助做好场地维护工作;对有障碍物影响的地方，甲方应当协调清除，保证吊装安全。
第八条、安全责任：
1、汽车吊操作、司索、指挥人员必须持证上岗，因乙方使用无特种作业证人员上岗，导致事故发生的，乙方负全部责任。
2、汽车吊操作及指挥人员在现场作业时，因精力不集中、检查不仔细导致发出的指挥信号错误和操作速度不当等，给甲方人员及其他单位人员造成伤害的，乙方应承担主要责任。
3、在汽车吊作业范围内的吊装作业，因乙方提供的绳索、吊具等不符合使用要求造成伤害事故的，乙方负主要责任;甲方操作人员借用乙方绳索、吊具在汽车吊作业范围外作业，出现伤害事故的，甲方承担主要责任。
4、在超过汽车吊起重性能70%以上的吊装作业，乙方应当特别注意起吊方法和顺序，并应特别注意对起重有决定因素位置的吊装检查(如：支腿位置、其中钢丝绳、路线、制动机构等)，因乙方检查工作和准备工作不当造成事故的，乙方承担主要责任;在起吊前，乙方发现有关构件资料及支腿情况需要改善和明确的，甲方应当积极配合和处理，因甲方无视乙方正确的建议(如口头不予理睬，应当有书面报告)导致的事故，甲方承担主要责任。
5、如发生人身、机械及构件伤害事故，由双方有关部门共同调查处理，事故的损失由责任方承担。
第九条、甲乙双方现场作业代表及职责：
1、现场作业代表：甲方;乙方。
2、现场作业代表的职责：主要危险源的相互提醒;协商吊装过程的总体计划;双方配合过程的联系。
第十条、其他约定事项：
1、若起重机需要延期使用，延期使用期间按照本合同的各项条款执行。
2、本合同经双方签字盖章后生效，费用付清后失效。
3、本合同的一切修正、补充均以书面形式为准，并有双方签字盖章后作为合同的附件，与本合同具备同等法律效力。
4、本合同一式两份，双方各执一份。
5、现场业建设方、监理方、总包方的安全管理细则同样对乙方有效。
6、未尽事宜，双方协商解决。
甲方：签字(盖章)：日期：xx年x月x日
乙方：签字(盖章)：日期：xx年x月x日
出租方：__________
租用方：__________
根据《中华人民共和国_____》和《特种设备安全监察条例》及有关规定，为了明确双方权利和义务，经双方充分协商后，签订很合同，具体内容如下：__________
一.塔吊产权确定：__________
本台塔吊起重机的产权甲方所有，双方均已确定。未经甲方认可，严禁将塔吊位移或转租。
二.标高部分：__________
甲方出租给乙方_____塔吊壹台，标准高度32米，12节。收押金壹万______元/台，塔机租金：__________元整，以每______月_____日计算。塔机租金的计算从安装完毕之日起至报停拆除之日止。台班收取不因现场停电,停水，停工，节假日等各种原因终止押金不作租金，退机时如无损坏，如数退还，如有损坏，则照价赔偿。必须保证从塔吊标节中到_____米位置能吊_____升混凝土一灌。
三.维修及维护：__________
塔机安装时，塔机经甲，乙双方验收交付使用后，由乙方自行负责维修，材料费单件一次性在人民币<大写>______元以上由
四.违约责任：__________
此合同双方签字并盖章后生效，塔机租用期满，结清一切费用及办理完相关的手续后本合同自行解除。未经双方同意任何一方不得中途无故变更或解除合同，凡有违反本合同的约定，则依照本合同和有关法律法规执行，违约方并赔偿对方违约金人民币贰万______元整，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
______年______月______日
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。
1、工程概况
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 结构形式：
2、租赁设备品牌：型号：
数量： 台
租赁设备产权人：
3、租赁期限：预计租赁期限为____年_____月_____日至____年_____月_____日，起租日以甲方通知日期为准，以乙方租赁设备到达甲方现场开始计算，停租日以甲方书面通知日为准。
4、租赁形式：按形式
租赁单价： 元/台班·台
5、合同总价：(实际结算以双方确认单为准)。
6、租金结算及支付
6.1每天由吊机组填写租赁机械使用数量确认单，一式两份，并于当日交甲方有关人员确认。仅本合同所列人员或其书面授权的人员才有权对签认单进行确认。
甲方人员为： 乙方人员为： 。
甲方应在当日内对确认单做出确认。日确认单作为租金结算依据。
6.2甲方按月向乙方支付租金，从起租日次月及后每月10日支付确认单确认的上月租金的 70%，若剩余租赁期不满30天，以(月租金/30天)×实际租赁天数计取租金。
6.3 租金构成内容：以(月租金/30天/8小时)×实际租赁设备使用小时数计取租金。
6.4设备离开施工现场甲方支付总台班数金额的6.5余下款项在本合同的租赁关系终止后10天内，乙方应向甲方提交最终的结算报告，甲方应于收到最终结算报告后30天内，由甲方的项目部对其提交的报告资料进行初审后，提交甲方的合约部及审计部审核确认。审查完毕，并于审查同意后的应向乙方支付租金余款。
7、双方义务
7.1 甲方义务
7.1.1甲方向乙方提供作业场地，乙方作业人员的住宿。
7.1.2 甲方负责配合乙方办理设备进场相关手续。
7.1.3 甲方可以提供乙方员工生活，但乙方需支付甲方生活费。
7.2乙方义务
7.2.1乙方应向甲方提供企业营业执照、租赁资质证明、起重作业人员岗位证书复印件、有关部门颁发的租赁编号及所在市级安监局检验合格证的复印件。所有资质复印件交甲方安全管理部审核、备案，符合要求后方可签订租赁合同。
7.2.2乙方应于交付租赁设备时向甲方提供租赁设备的权属证明文件及质量合格证明文件。乙方须保证租赁设备不存在任何危及施工安全和人身安全的因素。
7.2.3乙方进场人员应遵守现场，持证上岗，向甲方提供安全优质服务。在保证安全的条件下，必须满足施工需要。
7.2.4在租赁期限内，乙方对租赁设备负有免费维修的义务。乙方应在接到报修电话4小时之内，另派同规格起重设备到甲方现场进行替换，乙方不得另行收费。
7.2.5在设备使用期间，乙方要保证定期组织专业人员对起重机械设备进行全面检查，填写“起重机械定期检查记录”，并交甲方备案;乙方设备操作人员按规定填写“施工起重机械运行记录”。
7.2.6 乙方在收到甲方停止租赁通知之日起当日离开现场。不得因甲方未付清应租金而延误出场，延误期间乙方无权收取租赁费。
7.2.7乙方委派的吊车司机及司索人员必须具备相应的资格证书。由于乙方作业人员的原因而发生的安全事故由乙方自行承担，因乙方设备质量原因造成安全事故乙方负全部责任。
7.2.8乙方负责起重设备燃油费用、工人工资、生活费用、设备维修、保养等一切费用。
8、安全施工
8.1乙方配备专业指挥司索工(持证上岗)，明确指挥方式(报话机、旗语、口哨，使用报话机指挥人员必须说普通话)，按照操作规程负责起重的指挥工作。
8.2乙方机组人员必须严格按照国家行业标准JGJ33-20_《建筑机械使用安全技术规程》和相关规定施工。
8.3乙方吊车司机应按司索工指挥操作机械，拒绝非司索工及其他人员的指挥。
8.4夜间施工甲方要配有足够的照明设备。
8.5乙方司索工、吊车司机严禁酒后指挥操作机械，一经甲方发现，立即开除现场并不作结算。
8.6甲乙双方必须共同遵守租赁器械安全使用的`有关规定，禁止超载作业，防止高空坠落事故，杜绝违章作业和违章指挥。
9、违约责任
9.1甲方无故未按照本合同约定的时间对确认单予以确认，应承担违约责任。如未按本合同约定的时间或双方协商的支付时间支付租金的，应承担违约责任。
9.2乙方未在甲方通知进场日进场，每延期一日，向甲方支付违约金逾期超过 3日的，甲方有权解除合同。因此造成的损失超过违约金的部分，乙方应向甲方赔偿。
9.3因租赁设备本身的质量问题导致甲方无法正常施工，延误甲方工期，乙方必须向甲方支付违约金每日 20_元。由于上述原因导致甲方或者任何第三方遭受损失的，乙方应当承担由此导致的全部责任。
9.4乙方违反本合同关于安全施工的规定而造成的一切损失，乙方应自行承担。
9.5租赁期内设备出现故障，在甲方规定时间内未修复，甲方有权让乙方另派同等设备进行替换，否则每延期一日，应向甲方支付违约金1500元，迟延超过__2日的，甲方有权解除合约，且不给予租金结算。
9.6合同期内，乙方起重设备维修期间不予计时，甲方不支付维修期内的一切费用。因甲方的原因(除资金支付原因)造成停机的，停机期间租金按照实际停机天数×设备台班折旧费(折旧费=日租赁费用×30%)向乙方支付。
9.7租赁期间，因乙方原因致使甲方不能对租赁物正常使用的，甲方有权不支付租金，同时乙方应向甲方支付违约金每日 1500元，造成的损失超出违约金的部分，乙方应当对不足部分予以赔偿。
9.8如乙方委派到甲方现场人员不配合甲方工作或消极怠工、罢工等情况，乙方不但要另派作业人员到甲方现场配合，所造成的经济损失乙方必须负全责。
9.9乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额50%的违约金。
10、禁止权利转让
乙方不得在执行与甲方期间将设备租给第三方。如有类似情况发生，视为乙方违约，乙方应向甲方支付相当于本合同月租额20%的违约金。
11、纠纷解决的方式
甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第______种方式执行：
第1种：将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交工程所属地区仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;
第2种：任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。
12、合同生效
本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 2 份，双方各执 1 份，具有同等法律效力。经双方签署的合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承租人:_______________(简称甲方)
出租方:_______________(简称乙方)
根据双方协商，双方同意租赁一台起重机配合甲方吊装。具体内容如下:
一、施工机械的名称和数量:___________________________________________
二、施工内容及地点:_________________________。
三、租赁时间暂定为______________________________
四、财务清算
1、收费标准:_________________元/班，每天保证至少一个班。加班按国家标准执行，四小时内半班，八小时内一班。
2、入出境费:___________________________
3、严格执行任务单签收制度，甲方必须按照合同每天认真签署任务单。
4、付款方式:甲方支付预付款人民币________________
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，逾期，乙方每天按总费用的2‰收取违约金，并有权停止吊装或解除合同。由此产生的一切损失由甲方承担、
五、严格执行安全操作规程，不违章作业，严禁超载起吊。乙方机械进场后，甲方应负责每天下班后吊车的安全，避免机械事故。如因甲方原因造成乙方机械(包括车辆零部件)损坏或丢失，甲方应负责赔偿。
六、吊装时，甲方必须指派一名持有吊装指挥资格证的起重工指挥，做好施工前的安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。因甲方吊装指挥失误造成的损失由甲方负责。坚持“十不挂”，即:
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明，重量不明不挂。
3、吊索、附件未捆绑牢固，不符合安全要求的不得吊装。
4、起重机直接起吊重物进行加工而不起吊。
5、斜拉、斜挂不挂。
6、站在工件上的人或漂浮在工件上的移动物体不悬挂。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险品无安全措施。
8、有棱角和切割边缘的物体没有适当填充(以防止钢丝绳磨损)。
9、埋在地下的物体不被拉出或悬挂。
10、起重指挥人员指挥不吊。
七、乙方船员应加强对机械的维修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方船员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除故障不能起吊外，应听从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则:钩上事故责任由乙方承担；钩下事故责任由甲方承担。
八、乙方工作人员进入甲方施工现场后，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并遵守甲方的工作时间和工作安排。如果乙方船员故意懈怠，甲方有权在证明材料充分的情况下，要求更换质量更高的吊车司机。
九、甲方应对施工现场的场地条件、吊装条件和起重工具负责。如果夜间需要施工，甲方必须做好足够的照明工作。机器进场后，如乙方因上述问题未能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
X、如乙方在施工配合中出现机械故障，乙方应积极组织人员进行维修。甲方按月出租车辆的，每月需要2天维修保养车辆，租金不予扣除。维修时间超过2天的，按照实际超过的时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。
XI。其他:
1、_______________________________________
2、乙方单位在施工期间使用的燃料由甲方负责。
3、当事人_______________________________________________
4、甲方负责乙方机械在行驶过程中所需大型车辆的超限证明。
十、本合同经双方签字盖章后生效，所有价格结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份，双方各执一份正本和一份副本。
甲方(签字盖章):_______________乙方(签字盖章):_________________
代理人(签名):_______________代表(签名):_________________
甲方：___________________
乙方：___________________
根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》的有关规定，按照诚实信用、平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方因建设工程施工需要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方使用。
二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准：
特别说明：以上租赁物的种类、详细的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准。
三、租赁物的用途和使用方法：
乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证按照国家规定的施工规范、操作规程进行正确使用。乙方不得超负荷使用和违规、违反操作规程使用租赁设备。
四、甲方设备出库前依据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令，第三章第十六条之规定，《建筑起重机械安全监督管理规定》国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必须保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点维修、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清楚，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。
五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。
六、经双方协商，乙方应向甲方一定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资经验收未发生缺损情况的，押金退还乙方（不计利息）。
七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。
八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方承担。
九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应根据《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位采购的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可使用，同时不允许出租（甲方）参与施工单位租赁设备的管理与使用。因工程需要延长租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。
十、租赁期间，租赁物资的维修由乙方负责，费用由乙方承担。
十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
十二、乙方对租赁物资要妥善保管、正确使用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、使用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当按照物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金；重者追究其法律责任。
十三、违约责任：
①乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。
②乙方逾期不返还租赁物资的，除继续承担本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾期租金总额千分之三的违约金。
③乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应立即返还租赁物，否则按照本条②款的规定承担违约责任。
十四、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的向甲方住所人民法院起诉。
十六、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。
十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方：___________________乙方：___________________
日期：___________________日期：___________________
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，为明确甲，乙双方的权利，义务关系，本着互利互惠，共同发展的宗旨，经双方协商一致，签订本合同。
一.租赁设备名称,型号规格,参数,数量：
设备名称：
规格型号：
产品参数：设备按甲方提收购租赁产品生产厂家说明书上标准配置，塔式起重机地面以上高度为 米，甲方提供的设备必须是 年以后出厂。
数量：甲方向乙方提供型号为40塔式起重机壹台，型号为 台，包括附墙，升节，并提供设备配件。
二.地点：乙方承建项目“现代森林小镇”施工现场。
三.租赁时间：
以实际租赁时间为准，租赁期不足5个月按5个月记取时间记取从甲方安装调试完，经乙方验收合格，交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。春节期间停工按 日计算，不计租赁费。如因乙方原因使设备无法出场，则视为乙方按合同继续使用甲方设备，租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。
四.租赁价格及付款方式：
1.进出场费：
型为人民币 元整
型为人民币 元整
以上价格含运输费，装卸费，安装拆除费，附墙费，增高费及检测费和其他塔吊相关费用。塔吊安装完毕后，由甲方负责报检合格并领取准用证后三天内支付
2.设备租赁费：
型为人民币 元整
型为人民币 元整
租赁期间租金按月结算，不足月按天计算，乙方负责在下个月 日前支付当月塔吊租金。
3.甲方暂按每台塔吊设备配备两名持证上岗人员，工资按 /人。乙方根据实际到场人员数在下月 日支付上月工资。
4.设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。
五.甲方责任：
1.设备租赁期间的所有权属甲方，未经甲方同意，乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。
2.负责设备的维护、保养当设备出现故障时4小时内派人修理完毕，一般故障当天内解决，排故时间超过24小时则按实际天数扣数，不足一天的按一天扣除严重故障不超过3天，否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间，大修只允许一次。
3.他塔吊租赁期间，甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作，以便塔机正常运行，并根据工程进度情况及时安排升节和附墙，以此来保证乙方24小时正常使用，随机司机必须持证上岗，及加盖甲方公章的上岗证
4.根据乙方的电话通知，负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕，并调试合格。
5.确保塔吊使用期间的安全，承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。
6.甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。
7.塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责，甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料，参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的`验收工作，平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件。
8.塔吊安装完毕后，在15天内需向乙方提供自检报告、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证，费用由甲方自理。
9.塔吊进场前，保证整机的外观及施工现场的文明施工，若整机外观达不到现场文明施工要求，甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成，否则乙方不予以验收，同时要满足现场施工要求，否则按每延误一天处罚 元，从甲方的进出场费中直接扣除。
六.乙方责任：
1.租赁期间，享有设备的使用权，甲方操作人员不听指挥，违反操作规则，有权要求换人。
2.负责租赁设备基础设施，必须按图施工，做好隐蔽记录，配合甲方做好安装及检测所需材料，保证基础满足施工要求。
3.有权要求甲方根据工程进度及时做好升节，附墙服务，满足工程进度要求，附墙，升节提前三天通知甲方如需附墙，负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。
4.维护施工现场正常秩序，维护甲方设备不受外来侵害，未经甲方许可，不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者，更不能作自有财产转卖或进行抵押。
5.遵守设备安全操作规程，不强令司机违章作业，否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养。
6.负责甲方派出的随机人员的住宿。
7.设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项，提前5天通知甲方退场时间。
8.将设备所需电源送至设备底部，配置单独的标准配电箱。
七.违约责任：
甲方的违约责任：
1.未按时按质按量提供租赁设备，每延误一天处罚 元。
2.未按时完成报装、报检，应承担因此产生的一切损失，同时处以 元/天的罚款。
乙方的违约责任：
1.如不能按时交纳租金，需及时与甲方协商如协商无效，则按照合同约定按时支付租金。
2.有意拖欠支付租金，甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。
3.如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为，除甲方有权解除合同，限期如数收回租赁设备外，乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。
八.其他约定事项：
1.甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲方公司正规税控发票，塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表
2.设备租赁期间，乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月，书面通知甲方，停工期间，甲方按租赁单价的50%收取租金如报停超过三个月以上，甲方有权书面通知乙方后，拆除设备出场。
九、争议的解决：
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应及时友好协商解决，如协商解决不了时，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十.甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。
本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定和本合同具有同等效力。
本合同用中文书写，一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效，有效期自签订之日至价款结清为止。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
(甲方)：____________
出租方(乙方)：____________
甲方因施工需要租用乙方的起重机，特此声明。为明确双方的责任和义务，经友好协商，双方签订本合同，并共同遵守。
一、起重机的类型和数量：___；施工现场：___；建设内容：___；使用时间：从__________________________________________________________
二.租赁款及支付方式：
租金：___；合同总价：____________元整。
1.一吨吊车工作平台单价为人民币_____________________________________________
2.每天从一个机队开始；
3.每个机器组持续8小时，取决于驾驶员的进出时间。超租=累计超作业时间/8小时×机队费。(以施工记录为准)
4.吊车的进出费用由吊车×2=机组协商后支付。
5.用于提升价值超过____________________________________________________________ ___
付款方式：合同签订后一次性付清，或在乙方吊车到达现场时提前支付人民币元，余款在吊车退出前结清。
三、安全责任：
1.施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方非法操作和指挥，坚持吊车作业原则。甲方应配备合格的起重指挥人员，并负责现场安全管理。
2.因施工现场地面及地下设施申报不清造成的事故，由甲方负责。
3.吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁做超出作业计划的项目，派专人指挥作业，双方统一发出信号，确保作业。如施工过程中出现野蛮操作，乙方吊车司机有权拒绝操作。因指挥失误或未落实安全措施造成事故的责任和损失由甲方负责。
4.施工中发生安全事故时，责任划分的原则是：起重机吊钩以上的机械设备由乙方负责。吊钩下面(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆绑、指挥等。)，甲方负责。
四.甲方的权利和义务
1.必须确保有_________________________________________ 。
2.在租赁期内有权使用租赁的'起重机，但没有所有权。乙方不得转让、转租、出售或抵押乙方设备，不得擅自转让作业场地，不得自行操作乙方起重机。如果发生任何事故或损失，应承担所有责任。
3.按时交租赁费。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同金额×0.5%/天)的，承担违约责任。
4.当起重机停在施工现场时，甲方应负责保管。如因保管不严造成起重机损坏，甲方应负责赔偿损失。
5.必须消除所有故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。
6.起重工(有合格操作证)、钢丝绳和轨枕由甲方提供..
7.甲方应免费为船员提供食宿。
动词（verb的缩写）乙方的权利和义务
1.起重机操作人员必须服从现场领导的指挥，遵守相关的规章制度。
2.乙方提供的设备必须保证正常运行。设备发生故障时，乙方应立即组织抢修或更换其他设备。
3.起重机所需的液压油和润滑油由乙方提供..
4.如果租赁费未按时支付，乙方有权随时终止起重机的租赁。
5.当有装卸起重机时，乙方应派人指导。
6.500吨、200吨、130吨和80吨起重机支腿垫由乙方提供..
7.乙方应向甲方提供起重机性能表。
不及物动词结算方式
1.本合同生效后，支付租金人民币元。
2.乙方吊车司机每日填写任务清单，并制定专项签证作为结算的原始凭证。
七、本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字后生效。
甲方(盖章)：______
乙方(盖章)：_________
代表(签名)：_________
代表(签名)：_________。
在__________________________________________________
出租单位：__________________有限公司 (简称甲方)
承租单位： __________________有限公司 (简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
工程名称： 施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间：______月 起用时间：______年______日 合同期限：____________月
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，______个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式______份，双方各执______份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章)：____________ 承租单位(乙方盖章)：____________
委托代理人：__________________ 委托代理人：__________________
电 话：________________________ 电 话：________________________
日 期：________________________ 日 期：________________________
承租人（甲方）：
出租方（乙方）：
甲方因施工需要租用乙方起重机。为明确其责任和义务，双方经友好协商，签订本合同，并共同遵守。
一、起重机的类型和数量：
起重机；
施工现场：
使用时间：
二、租赁款及支付方式
房租：一月；
付款方式：
三、安全责任
1、施工中应严格遵守安全技术操作规程。甲乙双方均有权防止对方的违章操作和违章指挥，坚持起重机作业安全第一、高效工作的原则。
2、吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁乙方私自做超出作业计划的项目，并派专人指挥作业，双方统一发出信号，确保作业。如施工过程中出现野蛮操作，乙方吊车司机有权拒绝操作。因起重机操作失误造成的安全事故和安全工作由乙方全权负责。
3、严禁吊车司机饮酒和操作吊车，严禁吊车工人参与赌博等违法活动。由此造成的损失和后果由乙方负责。
四、甲方的'权利和义务
1、在租赁期内有权使用租赁的起重机，但没有所有权。乙方设备不得转让、转租、出售或抵押，乙方起重机不得自行操作。如果发生任何事故或损失，应承担所有责任。
2、按照双方约定支付租金。
3、杜绝一切故意损坏或伤害乙方操作人员和设备的不良行为。
4、起重工（有合格操作证）、钢丝绳和轨枕由乙方提供。
五、乙方的权利和义务
1、由于特殊的施工条件，乙方必须提供足够的操作人员，乙方人员必须24小时待命，随时全力配合施工队伍，不得偷懒。
2、在起重机使用期间，甲方应提供起重机施工所需的主要燃油（柴油），所有其他费用和油料由乙方负责。
3、起重机操作人员必须服从现场领导的指挥，遵守相关的规章制度。
4、乙方提供的设备必须保证正常运行，并利用业余时间维护设备。如发生设备故障，乙方应立即组织抢修或提供其他设备，不得延误施工，由此造成的损失由乙方负责。
5、乙方应向甲方提供起重机性能表和操作员证书复印件。
六、本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字后生效。
甲方（公章）：_______
乙方（公章）：________
法定代表人（签名）：__________________________
在___________________________
承租人(简称甲方):
租赁房屋简称(乙方):
为保证工程的顺利施工，体现公平、公正的原则，保护双方的利益和责任，双方约定如下合同条款。
一.租赁期:从4个月开始，如果施工场地完工不到4个月，租金按日计算。机械安装调试通过安全监督站检查验收后，甲方预付3台启闭机押金2万元整。安装报验费用5450元/台，拆除报验费用1500元/台。安装人工费50元/米，拆除人工费40元/米，超过30米。第二次，第三次，第三次，第三次，第二次，第三次。
二.机械所需高度、数量和租金:30m以内2台，36m以内1台，数量3台。月租20xx元/套/月。每满一个月交一次月租(月租包含在押金中扣除)，以此类推，直到完工后付清房租。
三.租赁设备和服务的范围如下:
1.乙方应提供设备，每台启闭机应根据工程施工需要配备架体、附件、卷扬机、钢丝绳、井架附墙、自动电动挖箱、视觉监控等附件。
2.服务范围:乙方负责设备安装、拆卸(连接墙装卸检查)，并按有关规定办理安装、拆卸及中途使用的全部手续和资料。
四、电梯底模和浇注混凝土应由甲方完成..
5.租金起始租金的计算:租金从安装方安装之日起计算，甲方提供的电缆接入绞车调试。易损件的材料(1、天伦2、钢丝绳卷盘3、电路板4、交流接触器5、轴承6、轴7、钢丝绳)由甲方购买，竣工结算租金和押金后终止合同。
甲方负责持证操作人员的工资及操作过程中的安全和其他意外伤害。
七、乙方启闭机安装调试后，移交给甲方保管。因施工现场操作不当或第三方造成的损失，甲方应赔偿乙方。
八、电梯高度为30-36米，电梯总值人民币/元/台。
九、楼层门、安全防护材料和人工费用由甲方负责..
X.由于乙方的起重机和所有附件的问题，乙方应负责维修，因施工现场操作不当或第三方造成的任何损坏，甲方应赔偿乙方。
11.乙方将启闭机运至甲方指定地点后，启闭机到达的物料不得超过底座10米。超过10米，甲方应派人在10米内移动。乙方不承担不可抗拒的风险，禁止在6级以上台风、视野不清的情况下开动机器。
12.如果乙方的.机械文件移交给甲方(或安装公司委托)，且安装程序已报至安监站，由于甲方原因2个月内未安装，租金按本合同第1项执行，计算出的4个月租金及安装费由甲方承担..
13.启闭机的材料和产权属于乙方，甲方仅拥有场地使用权。在任何情况下，甲方不得转让或抵押乙方的起重材料和产权。
14.本合同条款一式两份，双方各执一份。本合同所附整套启闭机中包含的材料、证书、价格表和材料是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
15.违约处理:本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。协商不成的，可以依法向当地法院提起诉讼。
上述合同条款经双方签字后于同一天生效，并在双方完全返还吊装材料和结清所有款项后自动生效。
甲方(公章):_______乙方(公章):________
法定代表人(签名):___________________
甲方：______
乙方：______
为贯彻"友好协商、互惠互利、责权明确"的方针，明确双方在本工程中的责任、权利和义务，经双方协商一致签订本合同。
第一条工程项目：新加坡·南京生态科技岛市政项目二期道路工程一标段
第二条施工地址：南京市建邺区江心洲
第三条工作内容：
第四条租赁费用及付款方式：
1、租金：该汽车吊月租赁费为每月元/台。此价格不含税)。
2、租赁时间：租赁时间按月计算，超过一个月，但其超过时间不足18天的，按照每天元/台结算;超过18天而不足一个月的当月按一个月计算。
3、付款方式：次月5号前结清上月产生的费用。
第五条甲方权利与责任：
1、租赁时间内负责该车的用油及车辆工作人员的吃住。
2、负责协调乙方进场作业过程中，业主要求办理的出入证。
3、负责对现场吊装构件及过程的专项安全技术交底工作。
4、派人协助乙方吊装前的垫实、支腿工作。
5、租赁期内汽车吊的作业人的工作归甲方安排，乙方人员必须无条件遵守建设方、总包方、监理方及项目部的相关规定;乙方人员在安全使用前提下应当无条件服从甲方安排，甲方对乙方不称职的作业人员有权处罚和辞退，乙方应当支持甲方工作。
6、甲方相关人员有权在巡查中，对乙方的安全隐患、施工错误及时提醒，避免安全及质量事故;对不重视甲方提出的安全隐患做出整改导致安全事故的，乙方负全部责任;对重大安全隐患乙方不予重视的，甲方有权停机使用，其停机造成的相关损失由乙方承担。
7、在租赁期内，甲方有义务做好乙方进场人员的进场登记工作;有权利检查乙方与派驻甲方的作业人员之间的手续，并做好相关的存档工作。对于用工手续不齐全的，甲方有权要求乙方整改完成，在整改期内不能做到的，甲方有权要求乙方更换用工手续齐备的人员进驻甲方现场作业。
第六条乙方的权利与责任：
1、乙方在进场前应当向甲方提供设备的各种有效证件、起重机其中性能表及相关资料。
2、乙方应当在进场前给作业人员办理好特种作业证、保险、平安卡及用工合同等相关手续;特种作业人员必须持证上岗。
3、乙方设备进场前应该对设备进行全面检查确保设备使用状况良好，保证现场安全使用要求;使用中乙方应当坚持日常维护和保养工作，保证其正常运行，各安全装置应当齐全、准确、灵敏、可靠;每个月乙方应当集中对本设备进行两次以上联合大检查，所有的.检查和保养工作，乙方应当做好相关的文字记录。
4、乙方在进场时应当结合本工程对作业人员进行书面的3级安全教育交底，并将小组人员的分工情况以书面形式报给甲方。
5、乙方负责派驻现场人员的安全防护劳保措施，并督促作业人员严格按住奥项目部的要求佩戴好。对不服从甲方现场安全管理的人员，乙方须支持和配合。
6、对现场吊装安全又疑问的地方，乙方应当及时与甲方现场管理人员沟通协商，确保吊装工作安全。
7、汽车吊的支腿、司索、指挥等与吊装作业有重大关系的部位作业，以乙方人员为主;对信号不明、重量不明的情况，乙方有权拒绝作业。
8、吊装用的各种相关绳索、卡环、布带等由乙方负责。
9、本次甲方租用的汽车吊的操作司机、指挥及司索工归乙方派遣，乙方负责其派遣人员的工资。
第七条安全生产：
1、乙方汽车吊在使用前的支腿时，应当对汽车吊的各支腿认真支垫，对有疑问的地方乙方应当向甲方的工程技术人员咨询;各支腿应当逐个进行压顶。
2、在构件吊装时，乙方作业人员应当坚持仔细观察起吊周边环境是否合适、起吊离地时必须慢速、起吊过程必须匀速及慢速就位等吊装注意事项，确保吊装安全。
3、起重指挥工作归乙方指定专职人员负责，起吊前乙方司索指挥人员必须对工程中的各起吊绳索、吊具、吊钩、吊装方法及保护锁具等做认真检查，在确认无误后方可给出起吊指令。
4、施工中的甲乙双方均应严格遵守安全操作规程和起重吊装"十不吊"原则，不准违章指挥和违章操作，对于违章作业，甲乙双方有权制止;对于双方沟通中指令不明确时，乙方应当及时与甲方现场负责人及时沟通，在指令明确和可靠的前提下，乙方作业人员方可指挥起重设备作业。
5、在租赁期内，乙方应答配备适合本工作的作业人数，避免作业人员疲劳作业。
6、在作业前，汽车吊操作人员及指挥人员应当了解作业路线，对影响吊装安全的路线和障碍物，乙方应当及时告知甲方协调配合;对有人通过作业路线的位置，甲方应当协助做好场地维护工作;对有障碍物影响的地方，甲方应当协调清除，保证吊装安全。
第八条安全责任：
1、汽车吊操作、司索、指挥人员必须持证上岗，因乙方使用无特种作业证人员上岗，导致事故发生的，乙方负全部责任。
2、汽车吊操作及指挥人员在现场作业时，因精力不集中、检查不仔细导致发出的指挥信号错误和操作速度不当等，给甲方人员及其他单位人员造成伤害的，乙方应承担主要责任。
3、在汽车吊作业范围内的吊装作业，因乙方提供的绳索、吊具等不符合使用要求造成伤害事故的，乙方负主要责任;甲方操作人员借用乙方绳索、吊具在汽车吊作业范围外作业，出现伤害事故的，甲方承担主要责任。
4、在超过汽车吊起重性能70%以上的吊装作业，乙方应当特别注意起吊方法和顺序，并应特别注意对起重有决定因素位置的吊装检查(如：支腿位置、其中钢丝绳、路线、制动机构等)，因乙方检查工作和准备工作不当造成事故的，乙方承担主要责任;在起吊前，乙方发现有关构件资料及支腿情况需要改善和明确的，甲方应当积极配合和处理，因甲方无视乙方正确的建议(如口头不予理睬，应当有书面报告)导致的事故，甲方承担主要责任。
5、如发生人身、机械及构件伤害事故，由双方有关部门共同调查处理，事故的损失由责任方承担。
第九条甲乙双方现场作业代表及职责：
1、现场作业代表：甲方;乙方。
2、现场作业代表的职责：主要危险源的相互提醒;协商吊装过程的总体计划;双方配合过程的联系。
第十条其他约定事项：
1、若起重机需要延期使用，延期使用期间按照本合同的各项条款执行。
2、本合同经双方签字盖章后生效，费用付清后失效。
3、本合同的一切修正、补充均以书面形式为准，并有双方签字盖章后作为合同的附件，与本合同具备同等法律效力。
4、本合同一式两份，双方各执一份。
5、现场业建设方、监理方、总包方的安全管理细则同样对乙方有效。
6、未尽事宜，双方协商解决。
甲方：______签字(盖章)：______日期：______年______月______日
乙方：______签字(盖章)：______日期：______年______月______日
出租单位：
承租单位：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程名称：
施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间： 月。
起用时间： 年 日。
合同期限： 月。
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任：
开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章)：承租单位(乙方盖章)：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
承租方(甲方)：______________
出租方(乙方)：______________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。
一、施工机械名称及数量：甲方向乙方租赁 50T 汽车起重机 壹台(为 五 节臂)。
二、租赁时间：从20_年 9 月 4 日至根据施工情况工程结束为止(大约3-4个月)。
三、施工地点：山东省泰安市宁阳县磁窑镇华阳热电厂内
四、财务结算：
1、台班收费标准：按包月计费每月 31000元。
2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。
3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。
六、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。
七、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。
八、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。
九、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担月租金的50%的经济损失。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。
十、其他约定：
1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理. 甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。
十一、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。
十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。
甲方 ：___________
乙方： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承租方(甲方)：_________________
出租方(乙方)：_________________
兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。
一、吊车类型及数量：_________________;施工地点：_________________;施工内容：_________________;使用时间：_______________________年____月____日至______年____月____日。
二、租赁金和付款方式
1、每月租金，超出部份每天按元计算，不足一月按月结算。
2、每月日前结算租金，退场前应结清全款。
三、安全责任
1.施工时应严格按时安全技术操作堆积执行。甲乙双方均有权阴止对方的违章操作、违章指挥，现场的安全管理由甲方负责。
2.由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清面造成的事故，其责任和损失由甲方负责。
四、甲方的权利和义务
1.在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。
2.按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额_____0.5%/天)，承担违约责任。
3.吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。
五、乙方的权利和义务
1.吊车操作人员必须报从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。
2.乙方提供的设备保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
3.如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。
六、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。其他未尽事宜双方协商解决，自双方签字后生效。
甲方(盖章)乙方：_________________(盖章)：_________________
代表(签字)：_________________代表(签字)：_________________
______年____月____日______年____月____日
出租单位：
承租单位：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程名称：
施工地点：
第二条 租赁期限
进场时间： 月。
起用时间： 年 日。
合同期限： 月。
第三条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。
第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。
第五条 安全责任：
开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。
第六条 争议的解决
1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。
2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。
第七条 补充条款
出租方(甲方盖章)：承租单位(乙方盖章)：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
日期：日期：
出租单位： (简称甲方)承租单位： (简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一致签订本合同。工程名称： 施工地点：第二条 租赁期限进场时间：月 起用时间：年日 合同期限：月第XX条 租金计费方法及交纳期限
1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。
2、塔机在进场安装前，乙方必须向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
3、塔机基础预埋件由乙方提供，或甲方提供，费用由乙方承担支付
4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。
5、塔机租金从塔机安装调试完毕后开始计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产安排不当造成停工待料或被质量检查、劳动保护等部门停工等因故停机)，乙方必须在合同日期____日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过____日，应向甲方按所欠租金总额每日3‰支付利息，塔机退场前需一次性结清所有费用。
6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，具体停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需继续支付租金。第四条 塔机租赁期间甲、乙双方的责任
一、甲方责任
1、 负责提供合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，提供基础图;
2、 对塔机进行安全检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场排除。
3、 甲方在乙方整个使用周期中提供新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。
二、乙方责任
1、 负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“通一平”接通电源，配备塔机专用配电箱，提供能满足25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满足25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。
2、 负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并承担因基础问题回填土及地下障碍不明等原因造成的一切责任事故(包括机械、人身安全事故)及所有经济损失的赔偿。
3、 遇有各级主管部门检查塔机须积极配合，自觉遵守几点设备使用必须服从的安全原则，杜绝违反操作规程使用设备。对违反规定造成的塔机损害及安全事故由乙方承担完全责任。
4、 配备合格的机组人员，提供机组人员食宿，负责下班后和节假日的安全保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生的后果均由乙方负责，负责支付因违章使用造成设备损坏而检修的一切费用。
5、 配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关使用规定，塔机使用过程中，钩头以下所有专用吊头由项目部安排专人经常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。第五条 安全责任：开机工由工地负责安排与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理使用证后方可使用，使用期内一切责任由乙方负责。第六条 争议的解决
1、 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，可通过 原告方 人民法院解决。
2、 本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，自签订之日起生效，双方应严格履行。第七条 补充条款甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________________年____月____日
________年____月____日
承租方(甲方)：__________
出租方(乙方)：__________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致签定本合同。
一、施工机械名称及数量：甲方向乙方租赁__________汽车起重机_____台(为_____节臂)。
二、租赁时间：从_______年_______月________日至根据施工情况工程结束为止(大约_________月)。
三、施工地点：_________________________内
四、财务结算：
1、台班收费标准：按包月计费每月________元。
2、付款时间：满三十天结算一次，付款60%;其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清;租赁期间付款延期不得超过十五天，否则乙方有权停止作业。
3、工作时间：白天工作制，每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。
六、双方严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责，如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。
七、甲方在吊装中，必须指派起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。
八、乙方机组人员负责机械保养，使机械处于良好运行状态，设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下，服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。
九、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同，违者承担______月租金的50%的经济损失。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。
十、其他约定：
1、食宿由甲方负责;机械燃油由乙方负责.乙方机组人员工资由乙方负责，乙方机组人员受甲方项目部管理;乙方机组人员若不服从甲方项目部管理. 甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。
十一、本合同经双方签字后生效，租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同一式两份，双方各执一份。
十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意，任何一方不得擅自毁约，由此造成的一切损失由违约方负责。
甲方：____________________ 乙方：____________________
__________年 ______月______日 _______年 ______月______日