合作装修简单协议书范本（通用13篇）
甲方：
执照证号：
乙方：
身份证号：
一、经甲、乙双方协议，乙方愿意为甲方提供有装修意向的客户，本着互利互惠、对双方负责同时对客户负责的原则订立以下协议条款。
二、甲方职责：
1、为乙方提供客户安排设计师跟单、接待；
2、对乙方提供的客户信息及双方的合作关系进行保密，不对第三方泄露。
3、按协议规定履行结算工作。
三、乙方职责及计薪方法：
1、遵守甲方管理制度，不得有违害欧尚装饰公司利益及形象之现象发生；
2、个人业务单按工程总价 %提成，提成时间：收到客户合同进度款00%（即首款）时，按约定提成点数兑现提成；提成款打入乙方指定银行账号：__________________
开户行：
开户人：
账号：
3、如遇特殊情况的客户（如样板间、亲朋客户、大单客户等）需有优惠照顾、或者其他特殊情况的，应提前与甲方充分沟通，协商客户方案及提成比例。如乙方私自做主，但甲方无法按乙方要求达成交易的，由乙方承担相关责任。
甲方（盖章）：
乙方（签字）：
联系电话：
联系电话：
年 月 日
年 月 日
甲方：(以下简称甲方)________________________________
乙方：(以下简称乙方)________________________________
依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：
第一条、工程概况及承包方式
1、工程名称：________________________________
2、工程地点：________________________________
3、工程承包方式：包工包料
4、工程概况：建筑面积_________平方米
第二条、工程装修内容
综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程
第三条、工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为：￥____________元(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)
第四条、工程期限
工程开工日期：_______年_____月_____日
工程竣工日期：_______年_____月_____日
第五条、质量要求
按国家建设部行业标准_______《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为_____年，终身维修。
第六条、付款方式
1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的_____%
2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的_____%
3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的_____%
4、乙方剩余工程款作为质保金内付清
第七条、双方责任
1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
第八条、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式_____份，双方签字生效，各持____份，并具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
签字日期：
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
现有甲、乙合股（合伙）开办一家装修设计公司，全名为视界设计装饰有限公司，全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制公司。经双峰合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供守信。
一、 出资的数额：
甲方出资 、占公司股份 、出资的形式 、出资的时间
乙方出资 、占公司股份 、出资的形式 、出资的时间
二、 股权份额及股利分配：
经双方约定，甲方占有公司股份 %；乙方占有公司股份 %；甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后，甲乙双方可分得的利润，其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金，以嘉达资金来源，扩充市场份额，必须经双方同意，并由甲乙双方同时进行。
三、 在合作期内的事项约定
1、 合伙期限：
合伙期限为 年，自 年 月 日起，至月常经营，双方五一退了，则合同期自动延续。
2、 入伙、退伙，出资的转让
A、入伙：需承认本合同；需经甲乙双方同意；执行合同规定的权利义务。
B、退伙：公司正常经营不允许退伙；如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；按退伙人的投资股分60%退出。非经双方同意，如一方不愿继续合伙，而踢出一方时，则被踢出的一方，被迫退出时，则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。
3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人
4、终止及终止后的事项
合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②全合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。
合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请中间人(或
公证员)参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由法人代表出资承担。
5、纠纷的解决
人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。
四、 在成立股东后，全权委托________作为公司企业法人。
五、 公司今后如需增资，则甲乙双方共同出资，各占总投资额的50%。
六、 本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商，本协议一式2份，双方各执一份，自双方签字并经公司盖章确认后生效。
甲方（签字）： 时间：x年xx月xx日
乙方（签字）： 时间：x年xx月xx日
甲方：____
执照证号：____
乙方：____
身份证号：____
一、经甲、乙双方协议，乙方愿意为甲方提供有装修意向的客户，本着互利互惠、对双方负责同时对客户负责的原则订立以下协议条款。
二、甲方职责：
1、为乙方提供客户安排设计师跟单、接待；
2、对乙方提供的客户信息及双方的合作关系进行保密，不对第三方泄露。
3、按协议规定履行结算工作。
三、乙方职责及计薪方法：
1、遵守甲方管理制度，不得有违害欧尚装饰公司利益及形象之现象发生；
2、个人业务单按工程总价%提成，提成时间：收到客户合同进度款00%（即首款）时，按约定提成点数兑现提成；提成款打入乙方指定银行账号：__________________
开户行：____
开户人：____
账号：____
3、如遇特殊情况的客户（如样板间、亲朋客户、大单客户等）需有优惠照顾、或者其他特殊情况的，应提前与甲方充分沟通，协商客户方案及提成比例。如乙方私自做主，但甲方无法按乙方要求达成交易的，由乙方承担相关责任。
甲方（盖章）：____
联系电话：____
____年____月____日
乙方（签字）：____
联系电话：____
____年____月____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作_______样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1 工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室 。
1.2 工程内容以甲方批准。
1.3 工程承包方式：
（1） 包工、包全部材料及窗帘；
（2） 开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。
1.4 工程期限 天。
开工日期_________年______月______日。
竣工日期_________年______月______日。
1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币） 元，金额大写： 。
第二条 合作方式
3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用 元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）
3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。
3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。
3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。
第三条 利润分配
4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。
4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）
第四条 免责
如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。
第五条 违约责任
5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。
5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。
第六条 工程价款支付方式
6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。
6.2 本样板房成本价：
(1) A栋804室以万元作为本工程的成本价；
(2) C栋802室以万元作为本工程的成本价；
(3) C栋604室以万元作为本工程的成本价；
6.3 在此期间，
(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；
(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；
(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。
(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。
第七条 透明化
具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。
第八条 其它
未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。
第九条 附则
9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。
9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。
9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。
单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：
（公章）（公章） 法人代表：刘 洋法人代表：
_________年______月______日_________年______月______日
甲方：
乙方：
第一条.工程概况
1.1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。
1.2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。
1.3家庭居室装饰装修工程的价格，根据市场竞争.优质优价的原则，约定如下:总价款:_________元，大写(人民币):_________。其中:材料费:_________，人工费:_________，管理费:_________，设计费:_________，垃圾清运费:_________，税金:_________，其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
1.4工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。
(1)乙方包工.包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)
(2)乙方包工.部分包料，甲方提供部分材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表，附件五:乙方提供装饰装修材料明细表);
(3)乙方包工.甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
1.5工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
第二条.施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
2.1甲方自行设计并提供施工图纸，交图时间为_________年_________月_________日，图纸一式三份，甲方.乙方.施工队各执一份。(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸);
2.2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方.乙方.施工队各执一份(见附件六:家庭装饰装修工程设计图纸)，设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);
2.3施工图纸双方签字后生效。
第三条.甲方权利义务
3.1开工前提供施工期间的水源、电源，并说明使用注意事项;
3.2参与对工程质量，施工进度的监督及对材料进场。工程竣工的验收;
3.3工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用，由甲方交纳(出入证除外)，乙方协助提供物业管理所需的相关材料;
3.4房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当按照物业管理单位.房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点.方式.时间堆放，并按有关规定清运;
3.5因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞.渗漏水.停电.物品毁坏等，如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。
第四条.乙方权利义务
4.1施工中严格执行国家，保证工程质量，按期完成工程;
4.2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员和相邻居民的安全;
4.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上.下管道的畅通;
4.4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当按照有关部门指定的位置.方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道.下水道抛弃因装饰装修居室而产生的`废弃物及其他物品;
4.5乙方设计师负责对甲方提供咨询.设计.报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人，关于工程的相关事宜均应与甲方联系，以确保工程
4.6乙方自行采购或者向甲方推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法承担赔偿责任;
4.7乙方采用的装饰材料不得以次充好.弄虚作假。
4.8乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料.粗制滥造;
4.9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的安全;
第五条.材料的提供
5.1由甲方提供的材料.设备，其规格.质量应符合设计要求(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料.设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格.质量不符合设计要求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方承担;
5.2由乙方提供的材料.设备的(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料.设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收;若乙方所供材料的品牌.规格.质量与报价单不符，甲方有权拒绝使用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提;
5.3甲方确定材料品牌.规格.型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购)，在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货.换货，以及因此延误工期，均由甲方承担任;
5.4除合同注明外，五金(门锁.拉手.水龙头等).石材.瓷砖.设备.洁具.灯具等，均由甲方购买并按时运到现场。
第六条.工期延误
6.1因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料.设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延;
6.2甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延;
6.3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条.质量标准
7.1乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准.规范进行施工。
7.2乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准验收。
7.3凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。
第八条.工程验收和保修
8.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
8.2水.电管线，防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;
8.3油漆.面层涂料施工前验收;
8.4竣工验收。乙方应提前___天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后。若甲方接到通知后，未按时参加验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;保修合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续(见附件九:工程结算单)，并填写工程保修单(保修期为___年)(见附件十:工程保修单)。
8.5在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为___年，有防水要求的厨房.卫生间和外墙面的防渗漏为___年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
第九条.工程款支付方式
9.1竣工验收后_________日内，甲方支付相当于总价款_________%的工程款。
注:甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。
9.2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增.减部分的款项。
9.3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。
第十条.违约责任
10.1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价_________%的违约金;若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。
10.2由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方承担，工期不予顺延。
10.3由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的___‰作为违约金。
第十一条.合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决:
11.1.提交________仲裁委员会仲裁;
11.2.依法向人民法院提起诉讼。
第十二条.几项具体规定
12.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12.2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
12.3施工期间，承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十三条.附则
13.1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13.2甲.乙双方直接签订合同的，本合同一式___份，双方签字(盖章)后生效，甲.乙双方各持___份。
13.4合同履行完后自动终止。
13.5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
13.6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
签字日期：
本合同双方当事人：
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：
1、工程地点
2、工程承包方式：
3、工程期限 天
开工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
4、双方商定，本工程的价款为人民币(大写) 元。
5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。
6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。
7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。
8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。
9、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。
10、甲、乙双方直接签订合同，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
11、本合同自甲、乙双方签字后生效。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方友好协商，本着长期平等合作、互利互惠的原则，创造良好的经济效益和社会效益，就甲乙双方使用各自资源及其专业优势互相合作房屋装饰装修设计项目合作事宜达成共识。乙方愿意与甲方结成战略合作关系，达成以下协议：
一、合作纲领
1、合作宗旨
甲方为专门从事装修业务的互联网运营公司，拥有独立运营的行业网络平台和管理团队，依托包括但不限于互联网平台进行业务推广，承接并管理装修业务。乙方为专门从事装修设计（木工，泥水工，电工）的专门技术作业人员，具备相关行业的专业技能和作业经验，能按照行业标准独立完成说所从事的专业工作，为其所完成的作业承担售后和法律责任。
甲方与乙方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的房屋装饰装修设计项目战略合作关系。
2、合作内容
① 甲方就其自身、自有或网络平台获得的客户，在本协议约定之合作期限内持续不断的向乙方提供有关甲方客户的房屋、住宅、商铺或其他类的装饰装修设计项目的合作机会。
② 基于前述项目，乙方根据自身时间安排，可同意或拒绝甲方推荐合作机会。乙方同意甲方推荐的项目后，需以甲方名义完成与客户的装饰装修设计项目相关工作要求，验收为相关行业标准。
③ 甲方承诺将依据双方约定的费用作为合作报酬支付乙方，乙方需保证将提供优质的装饰装修设计项目相关服务，努力提升和维护甲方的良好企业形象和品牌声誉。
④ 甲方向乙方提供的甲方客户使用的房屋装饰装修设计基本概况等信息资料文件，由甲方以书面或其他形式（包括但不限于纸质文件、电子邮件、传真、手机短信、QQ留言等方式）向乙方提供并经甲乙双方负责人确认备查，以利于双方对于合作事宜的关联性、真实性有据可循，亦保证双方的互利互信。
二、合作期限
双方合作期限为年，从 年 月 日到 年 月 日。有效期满后经甲、乙双方协商达成一致后可以续签。
三、报酬及支付
1、乙方项目服务费用的标准按单个项目双方协商确定的为准，乙方报酬的发放时间按项目工程进度付款，甲方直接打入乙方指定银行账号。
2、乙方的指定收取报酬账户为：
开户行：
开户人：
账号：
3、合作中甲乙双方各司其职，为此所支出的费用有各自承担。
四、合作双方的权利与义务
1、甲方权利和义务：
① 有权对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。
② 可以依据行业标准对乙方装饰装修设计项目质量进行监督和管理。
③ 为乙方提供合作项目中拟实施装饰装修项目业主（客户）的有关资料。
④ 甲方应当根据本合同约定及时向乙方支付相关报酬。
2、乙方权利和义务：
① 由于乙方的时间和业务专长等因素，而无法执行甲方推荐的客户的装饰装修设计需求，其最终选择权在乙方，甲方不得任意干涉或强制指令。
② 乙方应遵守甲方与客户签订合法有效的装饰装修设计要求、合同或协议，做好装饰装修设计业主或客户的项目服务和质保工作。
③ 乙方为独立个体，应文明规范施工，购买保险。非甲方直接原因造成的安全事故等责任，由乙方自行承担。
④ 乙方需遵守甲方管理制度，不得有损害甲方利益及形象之现象发生。
⑤ 乙方在合作期内不得泄露上述项目合作等相关工作的商业机密。
⑥ 乙方愿意接受甲方的审核，并按照甲方和客户的要求修改、更正、直至符合，甲方按照工程进度付款给乙方。
⑦ 乙方接受甲方委托后，均以甲方的名义作业或与客户沟通，乙方不能以甲方外的任何身份和客户沟通，包含合作过程和合作完成都不能以甲方之外的身份接触或服务的甲方客户。
⑧ 乙方保证为甲方项目所进行的相关宣传活动都会突出其健康、积极的正面形象，如有特殊需求，由甲乙双方共同讨论后确定。
五、协议附件
1、本协议项下的合作以及相关的商业条款如有不完善的部分，双方将协商另立书面说明，并作为本协议的附件，是本协议不可分割的一部分。
2、如果没有特别说明，本协议各项条款同样适用于协议附件。如果附件中的条款与本协议相抵触，以附件中的说明为准。
六、不可抗力
如果出现严重阻挠任何一方履行协议义务的不可抗力事件，或者此等不可抗力事件使得合同目的无法实现，则该方应当无任何迟延地通知另一方关于其履行合同义务或者履行部分合同义务受影响的程度，并出具有权机关的证明。受到影响的义务履行部分应当推迟到不可抗力事件程序后完成。
七、通知
本战略合作框架协议内的所有通知均应以商业信函、传真、电报或电传方式进行。
1、甲方指定联系人：，邮箱：，电话：。
2、乙方指定联系人：，邮箱：，电话：。
3、双方联系人信息如有变更，变更方需及时通知对方。
八、违约责任
1、自本协议签订之日起，双方均应友好履行本协议所列事项。
2、甲乙双方对每个符合各自己方利益的意向合作项目及其本协议约定之双方权利义务，如一方未能履行或未能及时履行，即视为违约，守约方有权单方解除本协议并不予继续推荐客户或者不予继续履行支付合作报酬。
九、保密条款
1、本保密条款不因双方合作的终止而无效，合同终止后，本保密条款对双方仍具有约束力。
2、在任何时候，不论是在本合作协议有效期还是合作框架协议终止以后，任何一方对在合作过程中了解的有关另一方的保密信息，均应承担保密义务。除非另一方书面同意，任何一方不得在任何时间向任何人透漏任何保密信息。
十、争议解决
因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如双方通过协商不能达成协议时，均依据中国法律向甲方所在地法院提起诉讼，通过诉讼程序解决。
十一、附则
1、本合同一式二份，双方当事人各执一份。
2、本合同自双方当事人签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
签字日期：
甲方:__________
乙方:__________
本协议本着互惠互利的原则,经双方共同协商,就工程合作监理事项达成一致意见,特订立本协议,为了明确双方职责、权利及义务,以利双方共同遵守。
一、本工程以甲方名义商签工程监理合同。
二、甲方负责开具发票并承担国家规定的有关税费(个人所得税除外)。乙方必须提供相应的发票给甲方。
三、监理费的分配：业主付款必须付至甲方指定帐户，甲方收取整个工程项目监理费的%作为管理费（根据本工程监理合同监理费支付进度收取）。
四、乙方根据工作需要,可自行选聘使用有关专业工程技术人员,并负责支付所聘人员工资费用。乙方不得将甲方公司人员相关证书抵押。
五、乙方接受甲方的指导和监督,重大问题应向甲方及时汇报,甲方应为乙方进行正常工作提供各种便利。
六、乙方必须按照甲方对项目的管理制度和监理程序保证监理工作质量,安全生产,遵守国家、地方法规及监理合同规定，杜绝责任事故发生。如乙方不能保证工作的质量,不能按照甲方对工程监理的管理制度和监理程序做好监理工作,甲方有权不支付相应本应给予乙方的监理费用。
七、如果因乙方工作原因导致甲方被行政主管部门通报批评，甲方有权对乙方停止合作并给予一定的经济处罚，直至解除本次合作监理协议。因工程质量和安全事故导致监理应当承担的责任和相关经济损失支出均由乙方承担。如因事故通报导致甲方不能参加招标投工作，乙方要全力配合甲方解决故事原因，尽快恢复招投标工作，并向甲方支付经济损失：金额：大写小写：￥_____元。如乙方责任导致重特大事故发生，使甲方经济名誉受损造成不可挽回的损失，乙方要承当全部责任，包括为处理事故所需要的`全部费用外，还应向甲方支付经济损失：金额：大写小写：￥_____元。
八、乙方负责对所发生的工作业务资料进行统一编号（按照甲方资料要求归档），建立资料挡案，以备上级主管部门检查，项目完成后，乙方负责向甲方提供监理竣工验收报告、业务手册。
九、本协议自起正式生效，直至本工程竣工验收后本协议自动失效。
十、在本协议期间,如遇国家或行业主管部门政策性变更及双方公司重大变化等原因,致使本合同无法履行,本协议则自行解除,但甲乙双方必须处理好本协议书规定的经济利益等问题.
十一、本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，期满及财务手续结清后自行失效，未尽事宜由双方另行协商。
十二、双方若有重大争议,可由上级主管部门进行协商处理。
十三、本工程如有延期增加监理费，另行计算延期部分的监理费。
甲方代表签字:__________
甲方盖章:__________
日期:_____年_____月_____日
乙方代表签字:__________
乙方盖章:__________
日期:_____年_____月_____日
甲方：
乙方：
为了推动中国互联网事业，促进合作双方的企业发展，更好地为广大金融界互联网用户服务，甲乙双方本着平等互利，共同发展，优势互补的原则，甲方版权所属网站：（以下简称"金融英才网 "）与乙方版权所属网站，经友好协商，在合作意向上达成一致，结为合作伙伴，甲方以协议规定的方式，向乙方免费供给金融界的人才职业信息，乙方完善频道建设，充分保证双方的权益。现就双方合作的具体事宜及双方的权力与义务达成如下协议：
第一条：甲方的职责
1.为乙方供给金融界人才职业相关的信息资料，并进取开发金融界用户所需的人才职业信息，及时供给给乙方站点，人才职业信息包括但不限于以下资料：
有关人才、人力资源、就业、培训方面的新闻；
有关职业选择、职业发展、人际关系、职业评测等方面的特写等文章；
有关行业比较、企业文化、企业用人哲学、人事经理访谈等方面的文章；
有关出国发展方面的文章；有关培训计划、培训须知方面的文章；
有关人才、职业方面的网友争论及原创文章等；
上述文章版权归甲方所有，乙方仅可在本协议规定范畴内使用；
2.按协议附录规定的方式为乙方供给上述文章，并根据金融界用户以及乙方的反馈进取开发为金融界用户所欢迎的人才职业信息；
3.在其网站为乙方频道设置文件配置表，配置资料包括但不限于以下资料：乙方频道LOGO或文字及URL 网址链接；乙方网站主页的网络路径；以上资料由乙方根据协议附件规定供给，乙方拥有上述资料的版权与修改权，甲方应当为乙方供给网上修改上述资料的管理权限；
4.甲方在首页"合作伙伴"中加入" "的文字链接。
5.供给甲方的旗帜（BANNER）广告，大小为468×60象素的图象文件，具体发布事宜由双方商定，按协议附件规定执行。
6.上述所有图形LOGO均由乙方自行设计，版权归乙方所有。
7.在所有由甲方供给资料的页面下方标注版权说明，版权归属单位为甲、乙双方。
第二条：乙方的职责
1.在乙方网站" "频道中为甲方"金融英才网 "创立独立目录，存放所有由甲方供给的文章与信息；
2.在所有由甲方供给资料的页面下方标注版权说明，版权归属单位为甲乙双方。
第三条：商业秘密
1.甲乙双方应对其经过工作接触和经过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向其他人披露。
2.除本协议规定之工作所需外未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。
第四条：声明
1.甲乙双方之间结为战略合作伙伴关系。
2.甲乙双方信息资源互享，各自保证其网站内信息来源的真实性、准确性与时效性。
3.甲乙双方在网站或频道的推广和宣传过程中同行共勉、紧密合作。
4.甲乙双方就各自的经营和供给的服务资料承担职责，享有收益和版权。
5.如果由于网站版面更新或改动。原先的链接位置不再存在，双方必须将新的链接摆放位置调整至保证与原本效果相当的位置。
6.本协议期限满，双方优先研究与对方续约合作。
7.双方的合作关系是互利互惠的，所有资料与服务供给均为相互免费。
第五条：协议执行期限本协议书有效期为年，自_______年____月____日至_______年____月____日为本协议商定合作方案的执行期限。
第六条：协议的终止。本协议因以下任何原因而终止：
1.本协议期限届满。
2.双方协商同意终止本合同。如有任何一方欲终止此合同，需提前一个月通知对方。
第七条：争议的解决
如甲乙双方在本协议的条款范围内发生纠纷，应尽量协商解决，协商不能达成一致意见时，提请北京市仲裁委员会仲裁解决。
第八条：不可抗力
因地震、火灾等自然灾害、战争、罢工、停电、政府行为等造成双方不能履行本协议义务，双方经过书而后形式通知对方，本协议即告中止。
第九条：本协议一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章有效。本协议及其相关附件具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表签字：代表签字：
日期：_______年____月____日日期：_______年____月____日
盖章：盖章：
甲方：_________________
乙方：_________________
经甲乙双方友好协商、达成以下合作协议：_________________
第一条合作项目名称及主要经营地：_________________铁山港区兴港镇南康江下游沙场。
第二条合作经营项目和范围：_________________河沙开采及销售。
第三条合作期限，自___年___月___日起，至______年____月____日止，共___年。
第四条股份比例：_________________甲方占沙场60%的股份，乙方占沙场40%的股份。
第五条盈余分配：_________________甲方占盈余的60%进行分配，乙方占盈余的40%进行分配。
第六条合作负责人及合作事务执行。
(一)甲方负责财务会计;乙方负责经营管理及财务出纳。
(二)合作协议约定或全体合作人决定，委托乙方为合作负责人，其权限为：_________________
1.对外开展业务，订立合同;
2.对合作事业进行日常管理;
3.出售合作的产品(货物)、购进常用货物。
第七条合作人的权利和义务。
(一)合作人的权利：_________________
1.合作事务的经营权、决定权和监督权，合作的经营活动由合作负责人决定。
2.合作人享有合作利益的分配权;合作利益按股份占比分配。
3.合作人分配合作利益应以按合同的约定进行。
(二)合作人的义务：_________________
1.按照合作协议的约定维护合作财产的统一;
2.……。
第八条其他。
(一)经协商一致，合作人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准。
(二)本合同一式两份，合作人各执一份。
(三)本合同经全体合作人签名后生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
日期：
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称：甲方100%产权房屋室内装修。
二、工程地点：漳县武阳路65号（地税局家属楼二单元502室）。
三、居室规格：三室两厅一厨一卫，总计施工面积126平方米；
四、装修内容：
1、主卧：
地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅，以下同)，墙面、顶面乳胶漆(立邦漆、颜色为白色)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控)，空调电源和插座，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装，房门油漆安装，安装窗帘杆。
2、次卧：
地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(立邦漆、颜色为白色)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控)，空调电源和插座，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装，房门油漆安装，安装窗帘杆。
3、书房：
北面墙体装上书柜，电脑电源和插座4个，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线。地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(立邦漆、颜色为白色)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，床头灯插座左右各一，顶灯及其开关安装2个(安装双控)，空调电源和插座，电话线路及终端插座，有线电视终端插座，有线宽带线，两眼插座三眼插座共6个。门套制作油漆安装，房门油漆安装，安装窗帘杆。
4、卫生间：
制作入墙移门和安装，门套制作油漆安装，门的油漆安装。洁具三件套(含龙头上下水)安装，盥洗用具五金件安装，照明、浴霸、排气扇安装。做洗脸台，水泥瓷砖台面，镜子及镜前灯安装，开关插座安装，镜边防水插座2个安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，地漏安装，上下水管道预埋，热水器冷热水管道铺设。作入墙试壁柜贴瓷砖。
5、厨房：
制作入墙移门和安装。长条铝合金吊顶，贴墙砖、铺地砖，照明安装。橱柜制作和安装(下柜水泥贴瓷砖，里面木制框架)上柜木工制作柜体，门板定做安装。电源线路预埋，开关插座安装(冰箱、微波炉，脱排油烟机，电饭锅、电水壶、搅拌机、洗碗机消毒柜，热水器等插座共记不少于7个)。双槽水斗及笼头的安装，净水器的安装。上下水管道安装，煤气管道预埋，热水器冷热水管的铺设，增压泵安装热水器煤气管用6分管。脱排油烟机、热水器排气口和排气管的安装，小五金的安装。开墙打洞做门。
6、客厅：
地板铺设打磨油漆，墙面、顶面乳胶漆(立邦漆、颜色为白色)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。壁橱的制作安装。照明电源及开关铺设安装至合适位置，灯的安装，有线宽带线，有线电视终端插座，电话线路及终端插座，空调插座，三眼两眼插座数量待定。防盗门安装及门套的制作安装油漆，窗帘杆的安装。
7、室内阳台兼书房：
地板铺设打磨油漆(含基面平整、搁栅，以下同)，墙面、顶面乳胶漆(立邦漆、颜色为白色)，护角线，木质踢脚板(颜色和门套相同)。照明电源及开关铺设安装至合适位置，顶灯及其开关安装，门套制作油漆安装，安装窗帘杆。制作吊橱一个。
房屋室内装修合同
8、其它说明和要求：
(1)空调用电须单独由配电箱分路。
(2)配电箱内需排三只空调，插座、照明、厨房、房间、客厅要分路排，电线要分红、蓝、双色线且均要用6分PVC套管。
(3)为今后维修的便利，通往各房间的电源分路要清楚，各分路负载要均衡，配电箱内应有漏电断路器，电源线和弱电线不得安装在同一管道中，开关插座的接地保护要牢靠。
(4)须隐蔽的管线应在甲方或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向甲方提供室内管线的竣工图。
(5)甲方委托乙方购买的材料，乙方在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得甲方认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。
(6)保证体现原先商定好的装潢设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得甲方同意。
(7)业主购买的由生产商、供应商、销售商负责上门安装的设备(如厨房橱柜门、卫星电视、护角线、铜水管、复旦水管家净水器、门、太阳能热水器等)，在上门安装时，乙方应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。
(8)所有要油漆的均在三遍。
(9)甲方选定材料由乙方提供。施工工具等设备由施工乙方自备自理。
(10)乙方必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，乙方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。
(11)施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，墙身不再油漆或贴墙纸不得将木版靠置在墙上，重物或有钉子的木版不准在地板上拖动，不准踏在家具面、门、抽屉和面盆上工作。不要让水泥、沙石、硬纸等建筑材料或垃圾充塞水厕或下水道。不准在浴缸里浸砖，不准在面盆里磨刀。业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求调换，乙方不得拖延。
(12)乙方负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。
(13)乙方应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。
五、材料供应：按由乙方编制的本合同家装《工程材料明细表》所约定的供料方式和内容进行提供。应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。应当由乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案。双方所提供的建筑装饰装修材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。
六、工程造价：100，000元整（大写人民币：壹拾万元整）。
七、工程价款结算：签订协议时付定金20__元；木工开工前需预付工程款的60%即6万元，木工完工后再付25%即2。5万元，聚脂漆验收后付7%即7000元，全部竣工验收除留保修金5000元后结清协议约定所有尾款；保修期为1年（自竣工验收之日算起）。跑水及使用不当不在保修范围内。施工或结帐发生纠纷，协商不成时，到劳动、工商仲裁部门仲裁（或到法院裁决）解决，工期顺延。
八、竣工验收：竣工后即进行验收，验收标准按照甲乙双方商定的协议附件——《工程验收约定》进行验收(在建筑质量达标合格的情况下按此验收)；如当时未提出异议，或乙方交钥匙、或甲方入住（不论什么原因）即视为验收合格，并在三日内无条件结清全部款项。如当时确因不可抗力因素而不能验收（但不能无故或借故拖延），另定日期，若验收合格，甲方应承认原竣工日期，并承担由此造成的乙方的看管费用（50元-100元/天）。对于验收不合格的，乙方应在工程约定的时间内修复完毕，若屡次修复达不到《工程验收约定》的质量要求（在甲方不拖欠各种分期应付款的情况下），选择下面其中一种方式来解决：
1、乙方应赔偿需修复项目造价50‰的赔偿金。
2、但最后实验证明属异常或建筑问题的，不论工期，修复好为止，费用由甲乙双方各承担一半。
九、工程期限：自20__年10月6日起至20__年12月26日止；工期：80天。最后交工日期不得超过工程期限的20天（因故顺延工期的，最后交工日期也顺延），如超，则按约定支付5%违约金。
十、在施工中，因双方意见不一致而造成停工，均不计为误工，工期可以顺延。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果由甲方自负，给乙方造成的损失，甲方应予双倍的赔偿。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，商定后方能进行该项目的施工，签字后或口头答应都可以进行施工，施工了，就说明双方都同意了，如果未能通过则停止施工，停几天，工期就顺延几天，由此影响竣工日期，顺延工期。《变更单》所列费用应在木工工程进行前一次性付给乙方（不得借任何理由拖欠变更款，如拖欠，按逾期违约金的2倍支付此违约金），以便后面的其它工程继续进行。甲方因故未签变更单，但已付或未付变更单所列费用，都可以在工程竣工之后结算。
十一、协议的变更、解除和延期开工：协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，签订《变更单》。如要终止协议，提出终止协议一方，要以书面形式提出，应按协议总价款的20‰支付违约金，并办理终止协议手续。甲方如要延期开工，须交纳500元延期开工违约保证金，并签订《工程延期开工协议》。
十二、甲方应保障水、电、暖的充足正常供应。如因此而影响乙方施工及施工进度，除工期顺延外，还应补偿乙方因此而造成的损失，甲乙双方商定。不可抗力因素除外。
十三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
电话：电话：
签订地点：
签订日期：
建筑工程公司(甲方)
装修设计公司(乙方)
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
为发挥双方的优势,共谋发展,并为今后逐步向组成集团公司过渡,双方经过充分友好的协商,特订立本协议。
风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
一、建立密切的技术合作关系,今后凡甲方承接的工程,装修设计任务均交给乙方承担。
二、乙方保证,在接到任务后,将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍,在10日提出设计方案,并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。
三、为保证设计的质量,甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。
四、装修施工队伍由甲方组织,装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间,乙方派出高级工程师监督施工,以保证工程的质量。
风险提示：
合同的.约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，违约方同时赔偿被侵害方的投入损失及其他合作期内应得收益(具体为：按合作之日起至产生变故时为止的被侵害方应得的收益平均值计算，违约方赔付被侵害方剩余协议期的总收益)。并且必须遵守技术、市场保密条款，两年内不得在当地使用或经营本项目的同类技术内容及客户资源。否则项目合作各方有权追究违约方的一切经济法律责任。
五、甲方按装修工程总费用的千分之 向乙方支付设计费。
六、本协议自签订之日起生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份。
附件：《 建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。
甲方： 建筑工程公司(盖章) 法人代表： (签字)
乙方： 装修设计公司(盖章) 法人代表： (签字)
甲方地址： 乙方地址：
电话兼传真： 电话兼传真：
银行账号： 银行账号：
联系人： 联系人：
年 月 日 年 月 日