劳务承包施工合同精选九篇

劳务承包施工合同(精选9篇)

劳务承包施工合同 篇1

乙方(劳务承包方):

甲乙双方本着友好合作的态度,按照《民法典》等相关法律,在平等公正的'情况下签定如下合同:

一、工程概况

工程地址:

工程名称:

工程内容:

二、承包价格

1.室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:

箱体规格:1600*700*240,单价:元/只

2.室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:

喷头类型:下喷,单价:元/只

3.消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(元/米)。具体单价如下:

探头单价:元/只

4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约米),不计配件等其他安装费用。共计元,土方开挖费用不包含在内。

5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开dn150洞,单价:元/只

6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计元。

8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计龋

三、付款方式

1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方元作为当月生活费。

2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

四、材料及施工施工场地

1.工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.

3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。

五、合同争议

1.出现争议甲乙双方先协商。

2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

3.本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(盖章):__________________

乙方:_________________________

代表人(签字):________________

身份证号码:____________________

________年____月____日

________年____月____日

劳务承包施工合同 篇2

甲方:____________________

乙方:____________________

为确保混凝土生产与运输的正常进行,甲、乙双方本着互惠互利、公平公正的原则,协商并达成本承包合同

一、承包范围

1.甲方31辆搅拌车轮胎的调换和修补(不含甲方借用车辆,但甲方指令性的情况除外,费用另定)。

2.甲方1辆急修车轮胎的调换和修补。

3.甲方3辆铲车轮胎的调换和修补。

二、双方责任

1.甲方每月____日支付乙方轮胎劳务承包费用_______元。

2.甲方提供一定的作业场地,并租借空气压缩机一台、外胎硫化机一台、内胎补胎机一台、电动拆胎机一台、千斤顶等给乙方使用。

3.乙方负责上述机械设备的保养与维修,维修费用甲方承担。

4.上述机械设备非正常损坏的维修费用由乙方承担。

5.乙方轮胎工不得少于3人,实行24小时服务,确保车辆轮胎的修理与调换。

6.乙方人员要严格遵守甲方安全管理制度,如乙方发生安全事故,则乙方承担全部责任及经济损失。

7.乙方人员要严格遵守甲方各项规章制度及管理要求,服从甲方的管理,接受甲方的月度工作考核与评比(考核标准另定)。

8.甲方驾驶员在拆装、调换轮胎时应积极配合乙方工作人员。甲方驾驶员进拌台装货时,必须查看轮胎是否完好,从而确保空车调换轮胎。如重车调换轮胎,驾驶员必须协同轮胎工共同调换。

三、违约责任

1.乙方自承包之日起,除不可抗力的原因外,双方均不得中途违约,如发生违约,则责任方赔偿对方一个月的平均承包费。

2.甲方车辆进入车间调换轮胎时间若超过1小时,扣除乙方承包费50元次超过2小时,扣除乙方承包费100元次如发生三次以上的,甲方有权终止合同(如遇轮胎工外出急修的情况例外)。

3.乙方须根据甲方文明生产要求,做好自己工作、生活场所的落手清工作。若检查不合格,由甲方开具整改通知书限令整改,并扣除乙方承包费100元若当月发生二次及以上类似情况的,扣除乙方承包费200元次。

4.由于乙方未按规定做好报废轮胎的确认工作,从而导致轮胎报废责任无法认定的,由乙方承担报废轮胎的赔偿费用。

5.本合同未尽事宜,经甲乙双方共同协商,做出补充规定,补充合同与本合同具有同等的法律效力。

四、合同期限本合同有效期为________年____月____日至________年____月____日止,本合同一式二份,双方各执一份。甲方(章):_________经办人:______________乙方(章):__________经办人:______________签约日期:____________

建筑工程劳务施工合同甲方:__________________乙方:__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条工程概况工程名称:______________工程地点:______________

第二条工程承包范围________________________

第三条工程工期

1.计划开工日期:________年____月____日,计划完工日期:________年____月____日,总日历天数_______天

2.主要节点工期:___________________________________

3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________

第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

1.本合同

2.本合同附件

3.招投标文件

4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第六条标准规范本合同适用标准规范:____________________________

第七条甲方责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。

3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。

6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:

7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。

第八条乙方责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%

4.服从甲方和业主的监督、检查、管理接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况

5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:

6.按甲方统一规划堆放材料、机具妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:

7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果

8.为其施工人配备必要的.劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)

9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。

第九条环境保护、安全生产和文明施工

1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工加强对现场操作工人的安全教育认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染避免对公众和

第三方财产造成损害和妨碍。

第十条材料、设备供应与管理

1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放)因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。

3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。

第十一条承包方式、价格及包含的内容

1.承包方式及单价

2.承包价格所包含的内容:承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用各类材料的场内二次倒运自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等)安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等)文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用

3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第十二条结算办法及付款方式

1.每月____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)

3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

第十三条施工验收

1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。

2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收甲方或施工场地内

第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合

第三方工作的费用另外协商)

第十四条工程保修

1.保修范围、期限:______________

2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。

第十五条保险

1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。

2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。

第十六条争议

1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。

2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果

2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同

2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受

2.3仲裁机构要求停止合同工作

2.4法院要求停止合同工作。

第十七条合同履约保证金

1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。

2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。

3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在____月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。

第十八条不可抗力

1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。

2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。

3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。

4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

第十九条合同解除

1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。

2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。

第二十条合同终止双方履行合同全部义务劳务报酬价款支付完毕乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。

第二十一条合同份数本合同一式_______份,甲方_______份乙方_______份。_________________

第二十三条合同生效本合同双方约定_______后生效。

合同签订时间:______________

合同签订地点:______________

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________ _

_______年____月____日

________年____月____日

劳务承包施工合同 篇3

甲方:

乙方:

甲乙双方按照建筑市场劳务分包的相关法规及规定,通过友好协商,特制定以下协议:

1、甲方作为总承包公司承揽了,就本工程的等分部工程的劳务分包给等人,负责人作为乙方代表,负责履行本合同的全部条款。

2、本合同按照劳务分包的原则,乙方在施工期间,服从甲方及甲方派驻工地现场项目经理部的统一领导和指挥,乙方必须无条件遵守甲方项目经理部制定的一切规章制度、施工规范,以及安全生产、文明施工等相关的规定。

3、乙方及进场施工的所有人员必须遵纪守法,如有违法乱纪的行为,乙方承担所有的直接和间接的责任和产生的一切后果。本合同则自动失效,甲方有权把乙方清出施工现场,乙方不得干扰甲方正常的工作。

4、乙方劳务分包的分部工程具体内容为:

(1)强电系统----含整个控制系统、空调供电系统、设备供电系统、施工用电安装调试和维护。

(2)弱电系统----包含监控、应急、呼叫、显示器的布管,布线,布盒,安装设备及系统调试维护。

(3)整个上下水系统。(除消防喷淋外所有上下水系统的安装,维护,调试,保温,试压,试漏,设备安装)(1)和(2)和(3)人工费单价:13元/平方米

(4)保护性拆除:拆除费用按点工计费,拆除的材料设备归甲方所有,乙方不得私自拿出工地现场如有发现,以一罚十。注:以上结算面积按照施工平面面积为准以上价格含工地由水电工范畴做的杂事,即单价包干制

5、甲方按照实测面积和单价跟乙方结算,如有未列项目,双方友好协商;乙方自行承担施工工具、损耗、拖线板、伙食等;住宿由乙方统一安排,住宿费、水电费由乙方按实结算;乙方分包工程的装饰材料送货到施工现场,由乙方负责卸货,搬运至工作面或料库;乙方负责清理自己工作面的卫生及施工垃圾袋装化到指定场所;甲方提供脚手架、安全防护及施工电源;乙方必须按照甲方要求,统一服装、佩带安全帽、上岗证,甲方按照实际成本收取押金,待工程结束后,乙方统一退还,拿回押金,如有丢失或损坏甲方扣除相应的费用;乙方在施工现场如有违反施工操作流程及规章制度的行为,甲方可以按照规定处罚;具体标准:

A、不按规定着装,佩带安全帽,上岗证(或胸卡)每人每天每违反其中一项罚款50元;

B、不按规定作好安全防护,插座,拖线板不按规定安装,每违反一次罚50元,并在安全员监督下更换合格,因违反安全规程产生后果,乙方自行承担费用和责任;

C、产生生活垃圾每次罚款100元,随地小便一次罚款500元,随地大便一次罚款1000元;

D、吸烟或游烟每人每次罚款100元;

E、不按规定作息时间上下班,一次罚款50元;分包负责人违反一次罚款500元;如有请假,提前三天,待项目经理部批准方可。

(本工程作息时间:上午7:30—11:30,下午12:30—17:30,晚班18:30-22:00) F、闹事斗殴,醉酒上班一次罚款200元;(工地或宿舍严禁喝白酒)

G、不按规定清除分包所产生的建筑垃圾袋装化到指定场所,一次罚款50元;

H、甲方根据施工现场增加处罚条款,保留处罚的权利;

6、甲方先按照乙方每人每月500元的生活费标准支付乙方的`工资,但支付总额不得超过乙方完成工作量的50%,待工程结束时;甲方支付乙方工资到完成工作量的80%;待工程验收合格后,甲方支付乙方到完成工作量的95%;余款5%待一年质保期到达时结清。

7、乙方承揽的分部工程的施工,甲方按照《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-20xx)《电气照明施工验收规范》《给排水施工验收规范》进行验收,同时符合业主及监理的验收标准。甲方根据施工规范和管理制度对乙方进行按下列条款处罚或奖励。

(1)进场特殊材料由乙方负责保管,如有损坏、丢失,费用由乙方承担;

(2)因乙方施工质量问题和安装结束后造成的返工、整改,乙方除自己承担人工费外,同时赔偿甲方所损失的材料费用;

(3)乙方安装的材料损失,超出定额外的部分由乙方承担,小于定额规定的甲方给予乙方补偿;

(4)乙方在未经项目部的许可,被发现偷拿材料,以一罚十;私自拿出施工现场的材料每次罚5000元;

(5)乙方必须按照施工进度调配人员,保证总体施工进度,乙方施工工期不按规定执行的每超出一天罚款一千元;

(6)公司共用工具不经项目部同意,私自拿用或损坏的,乙方照价赔偿。

(7)乙方的人身伤亡等发生的赔偿责任及费用与甲方无关由乙方自己承担。

(8)乙方完成自己承担的分部工程后,必须按照验收规范进行班组分专业自检,认为自检合格后,报甲方项目部验收,项目部提出整改意见,乙方必须无条件配合整改,项目部报业主监理验收,乙方能一性通过验收,甲方根据乙方所承揽分部工程的分额,酌情进行奖励。

8、乙方必须按照施工进度调配人员,保证总体施工进度,否则甲方有权对乙方进行资金上的处罚,乙方所有施工人员必须接受甲方的技术、安全生产交底后方能施工;在施工过程中如发生质量及安全问题责任及费用由乙方承担。

9、由于装饰工程的特殊性,因乙方施工质量问题造成的返工、整改,乙方除自己承担人工费外,同时赔偿甲方所损失的材料费用;由于业主及甲方小面积的修改,乙方本着长期合作的前提,乙方人工不计费,幅度控制在15个工内;如有超出,甲方按实结算。

10、乙方按照图纸及项目经理部的要求施工,分部工程如有疑问,乙方必须事先请示,待认可后方可施工;甲方在分部工程施工前,有权对图纸及施工节点提出修改,按实结算,乙方不得异议。

本合同未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。

双方本着同舟共济的精神,围绕质量、进度、成本客户满意度四个原则,努力完成好合同所约定的内容。

本合同一式三份,甲方、乙方及项目经理部各执一份。

甲方:江阴和风装饰装潢设计工作室乙方(代表):

项目经理(代表):

劳务承包施工合同 篇4

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包量:“ 项目” 楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程

4、工程质量要求:主体结构优良

5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行

6、劳务费单价:平方米单价300元人民币

7、工程类别:框剪结构

二、工程承包方式与范围

1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。

2、承包工作内容:基础部分人工配合清土,砖胎膜砌筑抹灰,室内外回填土工程(人工平土、夯实)。主体框剪结构、楼内预埋件制作、安装图纸预留洞、楼层内砌体工程、室内普通抹灰、批白、楼地坪水泥面、外架搭拆、砼泵送、钢筋对焊连接、人工费。乙方承担乙方使用的材料进出场装卸(在乙方塔吊能使用的情况下含甲方供应材料)。施工用电由甲方提供至一级配电箱,一级配电箱需在乙方施工楼号及生活区现场。二级配电的费用由乙方自理。(上楼电箱及机械使用的电箱电缆由乙方负责),施工用水由甲方将总水管引至乙方施工楼号及生活区,乙方负责支路水管的材料及安装。

三、合同价款

1、劳务承包按建筑面积乘以承包单价计算工程量,建筑面积的计算执行20xx年《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相应配套的取费定额。承包单价组成:①一次主体结构承包单价200元/m2;②墙体、圈梁、构造柱、过梁、压顶等第二次主体结构、抹灰、贴砖承包单价100元/m2。综合单价合计300元/m2。

2、基础按地下室的建筑面积100元/m2计算承包费。

3、承包范围外的零星用工,按50元/工结算付款。

四、结算及付款

1、按甲方与中建七局一公司签定合同的相应条款参照执行。

2、工程竣工经甲乙双方验收合格后,除应留的3%质保金外,其它部分的工程款在一个月内全部结清,质保金在壹年内付清。

3、中途结算付款要在按合同约定期限内到位。

4、中途施工中不到付款结算结点时,一律由乙方支付自垫费用。

5、因甲方的原因或其它配合因素造成的停工,一切损失都由甲方承担,另外工期也随着延长。

6、乙方原因造成工期延误,一切损失由乙方负责。

五、双方责任

(一)甲方责任

1、甲方负责施工现场工程进度和技术质量管理,负责构成建筑实体的所有材料和构件的供应和调配。甲方负责部分工程施工方案编制,乙方负责对工人进行技术交底和安全交底,甲方负责监督,检查工程质量和文明施工。甲方提供每层测量放线所需的控制轴线和控制标高,分支线由乙方负责。乙方在施工中遇到的技术难题,甲方及时予以指导。乙方已施工的部位中途若出现设计变更或核定,需要乙方返工的,甲方根据现场实际发生的返工费用开据签证单,签字并盖章后交给乙方进行返工。

2、协调施工现场内各分包单位之间的关系,负责企业规章制度的教育,乙方主动配合安排实施。

3、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退(书面通知乙方)。

4、甲方向乙方提供设计施工图纸肆套和施工方案、施工计划、设计变更、技术交底等各两份。

5、建筑垃圾和生活垃圾乙方按甲方要求堆在现场内规定地点。乙方负责下料。

6、乙方的生活及施工用水、用电由甲方负责及承担。

(二)乙方职责及承诺

1、质量标准:合格。

2、工期:根据施工现场的实际情况,乙方按甲方编制的施工进度网络计划严格执行。

3、安全生产:达标

(1)乙方人员进场前必须经过施工安全教育,遵纪守法,遵守甲方的各种管理制度。

(2)乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。

(3)施工安全设施及费用均由责任方负责并承担费用,如发生安全事故,由责任方负全责。

4、农忙季节人员保证按正确施工50%以上,不影响正常工期。

5、乙方按照甲方要求保证充裕的劳动力进场施工,在农忙季节、节假日期间不放假,保证满足工程进度的需要。如需赶工期,公司可以从其他项目抽调人员突击,保障工程按期完成。

6、保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成浪费。

7、全力配合甲方、监理、建设单位、监督部门的检查、验收工作。

8、根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划。并经甲方批准后严格执行。

六、文明施工

1、为达到文明工地,乙方需服从甲方人员的工作安排,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋上班,严格按照现场各种规定实施。

2、乙方人员必须遵纪守法,不打架、不聚赌、不偷盗、不在施工现场随意大小便,否则将根据治安条例的有关规定处理,情节严重者送交执行机关处理和罚款。

3、乙方施工人员应遵守宿舍规章制度,爱护公共财物,食堂、宿舍、厕所需每天打扫整洁。

4、建筑垃圾、生活垃圾及时清理,堆放至指定地点,并加以覆盖。保证不从高空向下抛掷物体,如果发现乙方抛垃圾或物体现场,甲方将对乙方进行罚款。

七、材料管理

1、甲方提供用量实行包干制度,节约分成。超出控制指标的用量一律由乙方负责,在施工过程中,甲方有权监督乙方材料的使用,发现不合理的使用和管理不善造成人为的浪费,甲方有权制止并按管理制度给予罚款处理。

2、乙方应在接到图纸7天内,向甲方提交材料、构配件供应计划,经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、堆积、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付,如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方提出后由甲方负责处理。

3、乙方妥善保管、合理使用甲方供应的材料,因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

4、场内材料二次搬运,如甲方材料需在塔吊覆盖范围内,乙方必须及时进行,费用包含在劳务承包费用中,乙方不再计取。

八、违约、争议

1、执行合同风吹草动如乙方违约,由违约方承担一切责任并赔偿对方的全部经济损失。

2、若合同履行中发生争议,双方按照实事求是、互谅互让的原则协商解决,协商无效,请有关部门仲裁或由甲方住所在地人民法院受理。

九、其它

1、本合同自双方签字盖章之日起生效,工程完工,工程款付完后本合同自行失效。

2、本合同未尽事宜,双方本着事实就是的原则进行合同补充,具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

十、补充协议

1、甲方要求乙方向甲方支付壹拾万元整工程质量保证金,在开工前支付到甲方账户上。

2、项目完成50%时,质保金返还50%,工程竣工验收后,10日内质保金全部无息返还完。

甲方(盖章):代表人(签字):联系电话:

乙方(盖章): 代表人(签字): 联系电话: 

劳务承包施工合同 篇5

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

甲方将——建材科技有限公司整体耐磨地坪劳务承包给乙方施工,为搞好本工程,严把质量关,在对工程质量、安全、进度、文明施工、材料控制等方面,为明确责任,双方平等自愿商定达成以下协议:

一、承包方式及范围

1、本工程承包方式:甲方以包工包质量包进度包安全大包干形式承包给乙方施工。

2、本工程承包范围包括:包干单价中包含汽油、照明灯具、防护用品、防署防寒、雨具、劳保福利和所有医药费用。

另外,乙方有义务配合甲方迎接各级领导来工地检查的配合工作。

二、承包单价本工程大包干单价:本工程耐磨地坪施工

2.70元2,水泥收光

2.00元2、承包范围为澳卡公司的所有工程工地范围。

三、施工工期:施工期限:20年2月12日――20年2月12日(为期一年)双方约定不论农忙和工地多少情况如何,乙方必须保证至少有8__-10人到场施工,工地多时合理调配施工,不能出现缺人现象。

四、付款方式工程进场支付每人每天四十元生活费用,施工机器油料费用0.20元2,完工面积确认后一次性支付至施工总费用的80%,余额20%在20年春节前付至总施工费用95%,5%作为工程质量保证金。

五、质量进度要求

1、按照业主或总包要求施工,严格执行“施工验收规范”和“质量检验评定标准”,确保工程质量达到优良标准。

即:表面平整光滑、无马蜂窝及明显色差等现象。

2、按甲方制定的工程工期、质量、安全要求,合理安排、调剂和组织施工技术力量和生产工人。

若甲方按施工组织计划需要采取24小时施工制,乙方必须组织好施工班组施工。

3、乙方必须保证各工种紧密配合,互相协作,搞好工种衔接配合,合理组织交叉作业,服从工地统一计划、安排,需要连续作业施工或突击施工的工作,必须按期优质完成,否则乙方承担由此引起的相关工种施工班组停工、误工损失费。

六、文明施工

1、严格遵守甲方制定的各项规章制度,遵纪守法,维护工地利益和秩序,搞好宿舍卫生。

2、全部带好身份证等证件外出就业证件,不带身份证工伤事故不得报销任何费用,不准收留在逃刑事犯,不准雇用童工和不能从事建筑工作及带病的人员,违者处以罚款外,立即职退工作,不准留宿外来人员。

3、完工时做到工完场清,节约材料,严禁浪费。

每施工完一层(段),上一施工层(段)必须清理干净。

七、安全生产

1、乙方保证组织对本班组人员经常进行安全生产技术交底,安全文明教育。

2、甲、乙双方应重视安全,甲方必须加强安全管理,完善安全规程制度,作好安全设防。

乙方有权拒绝违章指令,有权拒绝使用不符合安全规范的材料、设备。

3、对违反操作规程不注意自身的安全所造成的事故,后果由乙方班组负责,项目部不承担任何责任。

(具体遵守照安全合同)

4、非专业人员不得用工地任何机械设备,由此造成安全及损失由乙方负责。

5、乙方人员必须遵守工地各项规章制度,严格执行国家《安全生产操作规程》及《建筑工程强制性条文》。

班组各行其是必须协调好各工种的施工环节,不人为制造安全隐患和安全事故,切实搞好安全生产。

八、双方责任:甲方:

1、提供乙方施工人员工伤保险,并承担保险费用。

2、提供乙方施工时的临时设施及施工用水、用电、食宿场所。

3、协调有关工种各班组间的衔接关系、保证工地所须机器及配件。

4、公布工地各项管理制度,对工程进度、质量、安全、文明施工、材料等进行检查、督促。

5、对乙方违反各种管理制度人员,违反操作规程,违反安全生产、文明施工规定,对工程质量粗制滥造、浪费材料、没有技术且不服管理的人员,违法乱纪人员有权批评教育、按章处罚、甚至清退出场或送交有关部门处理。

乙方:

1、乙方施工人员年龄必须保证在18周岁至50周岁,身体健康,思想素质好,遵纪守法,维护甲方的形象及利益,技术工种必须是具有一定水平的熟练技工。

2、乙方必须严格按照施工图要求施工、国家施工及验收规范、甲方施工组织设计、技术交底及其要求施工。

乙方人员进入施工现场后,必须接受甲方施工管理人员的管理和监督,服从安排,听从指挥,熟悉并遵守甲方的有关规章制度,严格按施工操作规程施工,若因乙方违规操作造成上级各主管部门对甲方进行罚款,其一切损失及费用均由乙方全部承担。

3、乙方负责对进入现场的施工人员进行安全教育,并严格执行安全操作规程,加强安全生产,凡未经安全教育,一律不准上岗,乙方非操作人员不得擅自操作各种机械、电器设备,违者后果自负。

4、在施工期间,由于乙方原因所造成的任何纠纷,一切责任和费用均由乙方承担,甲方只参与协调处理。

5、文明施工,做到场地无乱堆、乱放材料现象,对施工中清理的.碎渣、包装箱、纸屑等要及时清扫,并按甲方指定的地点堆放,做到工完料净场地清。

6、养成良好的职业道德,节约材料。

对浪费材料、乱丢、乱放者,甲方视情节轻重予以罚款。

对偷盗材料者或发现偷盗隐瞒不报者,甲方将按材料实际价值10倍予以重罚。

7、严禁在工地打架、斗殴和赌博。

凡动手打架者,不论有理无理,每人次罚款1000元,未经甲方许可,不准留宿外来人员,不得在厕所以外其他地方大小便,否则,除责令清扫外,每人罚款100元。

8、乙方自用劳动工具(包括小型机具、个人工具)、劳保用品、病事假补助等均由乙方自理。

9、乙方对上报计划所申购的材料负责,若申报浮夸造成浪费,其损失由申购人全部承担。

10、严禁分包或转包,如乙方擅自将所承包项目转包给他人,甲方有权解除本合同,并不向转包人履行任何支付义务,乙方负责在三日内将转包人清退出场,一切费用和责任由乙方承担,转包人每逾期一天退场,乙方向甲方支付违约金壹万元人民币,因此导致工期延误时,由乙方承担违约责任。

八、违约责任

1、服从甲方管理人员安排、调度。

服从甲方和有关人员对工程质量、进度、的安全生产、文明施工进行监督、检查、评比,不得有任何抵制的情绪、言语和行动。

不得罢工闹事、打架,否则不论对错每次处以1000-20元罚款,并承担一切后果和由此产生的经济损失。

2、乙方如不能按甲方工程进度以至影响工期,甲方有权将乙方清退出场,已完工程量按承包单价的50%结算工资,如因乙方原因不能完成的工程量,甲方有权按承包单价3倍发包给其他方。

如乙方提出自动退场,甲方按乙方已完成工程量的50%结算给乙方。

3、因施工原因引起的质量不符合标准必须立即返工,直至符合约定质量标准为止,并承担由此产生的一切相关费用。

4、讲究文明卫生、爱护公共设施,如发现违反者,每次处以50-100元罚款。

5、重视综合治理:严禁职工在工地打牌(包括麻将、扑克)或发生其他赌博行为,职工不得在工地打架,发生打架行为无论对错,均按每人每次处以1000元罚款。

6、进入施工场地必须佩戴好安全帽,否则每人次罚款20元。

7、乙方在保证工程量质量的前提下,应节约材料,违反者罚款50-500元。

8、由于本工程工期紧短,并对具体约定的2月21日进场人员有具体要求,双方约定22日开工必须保证有40人进行施工,并且要求乙方及班组长必须全天候住守工地跟班管理,有事需经甲方主管施工员同意后方可离开。

未经同意或未按时回工地,每次罚款100元,从承包价款中扣除。

9、由于乙方未按双方约定保证施工人员按时到场,按缺少人数150元人·天从承包款中扣除。

九、工伤安全事故处理

1、工伤事故引起的医药事、陪护费、误工费总金额在伍千元以内(含伍千元)由乙方负责全部费用,甲方协助办理保险理赔。

2、工伤事故引起的医药费、陪护费、误工费总金额在伍千元以上时,属意外事故性质,由甲方与乙方各承担50%;如属乙方保护不到位或由于乙方人员违章操作性质,由乙方承担60%,甲方承担40%。

3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗机构发票和国家标准计算。

十、附则:

1、本工程一般不再签计时工,施工合同外所签的计时工按50元工日进行计算。

2、上述合同约定若乙方违约,因工程进度、质量、安全施工等原因造成损失,全部由乙方承担一切责任,并且甲方可以随时对乙方处罚,直至退场或中止合同。

3、本合同系双方在平等、自愿的基础上签订,本合同的相关约定,属双方自愿商定条款。

4、本合同未尽事宜,双方协商解决。

十一、其它:乙方签订附件一《安全文明施工承诺书》书,该承诺书为双方协定条款,与本合同具同等法律效力。

本合同一式二份,甲乙双方各持一份,与安全合同及工地管理制度同时执行方可生效。

帐目结清、款项付清失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务承包施工合同 篇6

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 施工事项协商达成一致,订立本协议。

第一条.工程概况

1.1工程名称:1.2工作内容:完成施工图纸包含的全部工作内容及为完成该工作内容所需的其他附属、辅助性设施等工程。具体包括开挖、支护、衬砌、防水、排水、洞门、碴土外运、弃土场缺陷责任期防护排水、其他附属工程、该施工的辅助性临时设施以及直至竣工验收前的养护和内的维修的费用等全部工作(详见附件1《合同清单》)。

第二条.承包方式

2.1实行劳务单价承包方式(详见附件1《合同清单》)。合同总价为人民币大写 壹仟陆佰壹拾万元(¥16100000)元 。

2.2根据双方约定的工作内容,该价款包含乙方为完成本合同约定工程的内容所必须投入的人员、机械设备、器具的调遣费(含车辆养路费、牌照费)和劳务、辅助性材料、机械、施工水电费,以及施工环保、临时设施、基坑抽排水、安全费、文明施工费、保险费、管理费、利润等全部费用。

2.3本合同可能发生的Ⅱ类设计变更已包含在本合同价款内。

2.4双方协议签订后,在有效期内,任何一方不得以任何理由提出价格调整。

第三条.工期和工程进度

3.1工期:本协议工程定于日开工, 年月竣工,其形象进度必须达到业主和甲方的要求。

3.2若业主(建设单位)原因造成工期提前或延迟,本协议工期将进行工期调整,乙方必须无条件服从,甲方不承担任何责任。

3.3乙方必须在每月24日前上报下一个月的施工计划,并最终按甲方每月批复下达的施工计划组织施工,确保协议工期实现。

3.4若乙方的工程进度滞后,经短期整改后仍不能确保本协议进度要求,甲方视实际情况有权对未完工程的全部或部分进行收回或分包他人,乙方必须无条件服从,并承担因此产生的损失。

3.5乙方必须服从甲方的进度管理,甲方按有关规定对乙方进行进度考核及奖罚。

第四条.乙方人员

4.1乙方现场人员必须满足甲方及施工要求详见(附件4《需投入主要管理、技术人员资料表》)。

4.2乙方所有人员必须与甲方签订劳务协议,日常管理中必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方人员的管理,对屡教不改者甲方有权进行清退,乙方必须无条件服从。

4.3乙方特殊工种人员必须持证上岗。

4.4乙方项目负责人和技术人员离开现场1天(含)以上的,要向甲方负责人请假,批准后方可离开,否则按1000元/天对乙方进行处罚。

4.5乙方项目负责人及技术人员在本工程未结束前不得私自更换,如有特殊情况,必须更换时,应取得甲方的同意,并办理相关的手续;若乙方现场管理人员中能力不能满足施工要求者,甲方有权要求乙方对其进行更换,乙方必须无条件服从。

4.6甲方每天对乙方现场人员进行清点,并由乙方负责人签字确认。

第五条.工程质量、安全及文明施工、环保

5.1乙方必须按照业主提供的施工设计文件和国家、铁道部现行的工程技术标准、规范进行施工,并接受监理工程师和甲方的监督,工程一次验收合格率达到100%。隐蔽工程必须经监理工程师检查、验收签章后,方可进行下一道工序施工。否则,甲方有权处以结算总价的3%罚款。

5.2加强质量管理,避免出现工程质量事故。因乙方原因造成施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内返工,并达到合格标准,产生的费用由乙方自行承担。

5.3甲方对工程施工质量、环保实行一票否决权,工程质量、环保达不到设计标准的,一律不予计价和拨款。

5.4工程保修期间,发生应由乙方承担维修项目时,乙方应在接到甲方通知后7天内,立即派足人员进行维修。否则甲方有权另行安排维修,期间发生的费用全部由乙方承担。

5.5坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强安全教育、培训、宣传和管理,建立健全施工生产安全责任制,制定安全生产预防措施,配备安全管理人员和必要的安全设施,遵守安全规程,杜绝违章作业,确保安全生产,避免伤亡事故。

5.6乙方必须按业主要求为参加本工程项目施工的所有人员设备及其他项目办理保险业务,也可由甲方代办,费用转乙方承担。

5.7项目部与业主签定的《安全协议书》对乙方具有同等责任,乙方必须严格按照该《安全协议书》及其他相关的各项安全生产规定执行,确保施工期间安全生产,如在施工期间不满足相关要求造成的罚款及损失均由乙方承担;如乙方在施工期间发生各种安全事故,产生的责任和所有费用均由乙方承担。

5.8为了保障进入现场人员的安全,乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施,设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥,其费用已包括在乙方合同价款内。

5.9乙方应按照业主、监理工程师、甲方的规定和要求进行施工,否则导致质量安全事故,由乙方承担一切责任和经济损失。此外,甲方还要追究乙方的违约责任,对乙方未按照施工质量安全规定完成的工作量,将不予计价。

5.10施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐,进出施工现场的道路要做到平整干净无积水,水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,乙方除接受业主和甲方的罚款外,甲方将在发现当月的计价款中扣留2%的文明施工费,直至整改完退还。如果连续2个月未整改到位,未能达到业主和甲方的要求,上述扣留款项将作为罚款处理。

5.11乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,施工过程中必须佩带上岗证牌,头戴安全帽,禁止穿拖鞋上班,杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者,甲方将给予处罚;对屡教不改、纠正无效果者,甲方有权责令乙方将当事人清退出场,并对乙方进行处罚。

5.12乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其它有考古、地质研究价值物品,以及发现影响工作的地下障碍物时,应及时向甲方报告,否则承担造成损害的后果。

5.13坚持文明施工,按照国家《环境保护法》和地方政府的有关法规,做好现场水土保持和环境保护工作,保证施工取土、弃渣、排污等满足环保设计要求。隧道出碴由甲方统一组织调配管理。

第六条.甲方责任

6.1协助业主办理永久性工程的征地和拆迁。

6.2负责为乙方提供电力线路及变压器至施工现场附近(如有)。

6.3辅助办理所需的临时用地、施工场地平整、施工场内汽车运输便道、便桥加工设施、加工场所,场地硬化。

6.4协调外部关系,协助乙方做好上场准备工作。

6.5负责对乙方人员进行各类培训。

6.6负责向乙方提供图纸及相关文件。

6.7确定水准点与坐标控制点位置,负责工程控制测量、试验及必要的施工复测,及时组织图纸会审及技术交底。

6.8对乙方的施工进度、质量、安全、环保工作等进行监控、检查与验收。

6.9负责总体施工组织设计和施工方案、施工技术的审定。

6.10负责提供《甲供材料、设备清单》中规定的材料设备,保障物资供应。

6.11负责对每道工序自检和报检,协助乙方完成相关资料。

6.12负责工程验收。对已完工程,根据本合同要求及时验工计价,拨付工程款和办理竣工结算。

6.13负责组织工程的竣工验收和交付。

6.14按业主要求负责代发乙方民工工资。

第七条.乙方责任

7.1甲方为实施本工程与业主、项目部签订的所有合同文件、协议书、承诺书等中甲方应承担的责任、义务、风险等都由乙方承担;在业主、监理、项目部对甲方的要求、指令、通知,都对乙方有同样的约束力,乙方应视同为本合同条款。

7.2按照业主及甲方要求,负责完成自己施工所需修建使用与维护的临时设施,临时设施的修建地点、规模、标准须报甲方审批。

7.3按本合同承诺上足技术、管理、专业人员和机械设备,以满足施工需要。特殊工种要持有效证件上岗。项目负责人、技术负责人未经甲方同意不得随意调换。乙方驻工地代理人必须在岗在位,离开工地时必须经甲方批准。

7.4根据甲方总体施工组织设计、阶段目标计划和设计标准,合理组织施工,确保合同工期和工程质量。服从业主、设计、监理、地方、项目部和甲方的监督、检查、指导,对不合格项目进行返工,直至达到设计标准后方可计价,返工费用乙方自行承担。如施工进度慢,工期滞后,甲方需要对工序安排或施工任务进行调整时,乙方无条件地服从。

7.5坚决执行有关火工品的管理规定,严格领发手续。施工现场必须有安全员,确保施工生产无事故。

7.6必须为现场所有人员和主要施工机械办理保险;必须办理业主要求的其他种类保险,费用已含合同价款内。

7.7必须按照国家的有关规定与每位施工人员订立劳动合同。按照合同规定按月及时造工资表并上报甲方。乙方应保证施工人员工资收入;要做好劳动保护工作,保证施工人员的健康安全不受侵害。

7.8处理本范围内来自任何一方发生的各种纠纷,包括施工人员的违规行为或刑事案件,对此甲方不承担责任和费用。

7.9积极配合甲方的计量支付和质量、安全、进度、现场的各种检查,按甲方规定做好各种计量、检查、评定及其他内业资料的收集、填报工作。

7.10负责变压器配电箱引出电力线路,上述费用已含在合同价款中,乙方不得因此提出任何补偿要求。

7.11完成本工程所布设的风、水、电等管路,并承担全部费用。

7.12按甲方要求的钢模板及衬砌台车的标准,委托专业厂家进行加工制作,其费用已包含在劳务工序单价中,由乙方负责,产权归乙方所有(如有)。

7.13负责对该隧道施工场地内的永久性建筑和临时设施维护及做好安全防护,预防被暴雨洪水袭击和其他损害(如有)。

7.14所有隧道出碴,乙方必须无条件按甲方的施工方案要求在甲方指定位置弃碴,其费用已含在工序单价中。因乙方车辆不服从指挥导致甲方发生二次装运费用的,全部费用由乙方承担(如有)。

第八条.材料设备

8.1工程所需的所有施工机械设备均由乙方自备,当乙方投入设备不能满足施工要求时,甲方有权代购代买后转给乙方使用,其购买的设备款及运输过程中发生的费用均由乙方承担。乙方委派专人配合甲方对施工现场已进场设备、材料的盘点估价工作,并无条件接收,承担所有费用。

8.2甲方负责工程所需的主要材料、火工品、混凝土等(详见附件2《甲供材料、设备清单》),由甲方运至乙方施工现。现场材料的卸车及倒运由乙方负责并承担相应费用。施工过程中如因乙方原因,造成对上述材料的浪费(如超设计数量、返工等情况),所发生的费用由乙方承担,甲方有权在其计价款中予以扣除。因客观原因造成甲供材料供应影响乙方施工,甲方要及时通知乙方,并积极进行协调解决,如长时间影响施工进度,甲方可按实际情况给予乙方工期顺延。

8.3乙方负责除甲方指定供应的主要材料、机械外的其他材料和机具的购买或租赁,自购材料必须符合国家及业主的相关规范要求,并具备材质检验报告和质量证明书。如因材料质量不合格,自行承担造成的损失。

8.4乙方对现场工程材料,应有专职人员负责管理,防止浪费、变质、流失。如因乙方保管不善造成材料的失效、毁损、丢失等,乙方除承担所有的损失外,自愿接受甲方的经济处罚。材料的发放和使用应严格控制,甲方对乙方超领超耗的材料,按市场价格计取费用。

8.5甲供材料进入现场后,属于甲方所有,单由乙方负责看管,乙方无权调出施工场地。如发现乙方擅自将材料调出施工场地或材料丢失,甲方将根据调出材料的价格予以二倍重罚。

第九条.计量与支付

9.1按业主要求方式一季度一次验工计价,验工计价日期为每季度最后一个月的18—20日;验工计价款支付比例为完成额的80%计。计量款支付方式参照业主合同计价方式执行。

9.2工程量计量由甲方进行现场核查,工程数量根据施工图的数量为准,该数量必须控制在实际完成的施工设计图纸几何尺寸的数量之内,并且需甲方项目负责人及现场工程师联合审定签字认可。超出施工图的数量及未得到业主批复同意支付费用的数量,均视为已含在承包价款内,不得另外支付费用。

9.3隧道开挖必须严格控制超欠挖,乙方承担超挖而多出碴和回填的费用及因超欠挖给甲方带来的经济损失。此类情况,如乙方拒不签字,甲方有权按现场实测情况进行扣款(如有)。

9.4甲方对乙方完成的工程要进行质量检验,认定有质量缺陷的,有权暂缓验工计价,待乙方按协议质量要求进行修复,达到规定的验收标准后,再进行补计。对最终甲方认定不合格部分,甲方有权责成乙方进行返工或收回。返工产生的包括甲方提供材料在内的所有费用由乙方负责;如出现收回工程,该工程不予计价。

9.5乙方未按施工图纸或业主要求施工而造成的返工以及采取的相应措施所增加的工程量均不予计量,并承担因此而造成的包括甲供材料在内的各项损失。

9.6施工过程中,因不满足上级管理部门的要求,产生的各种罚款及其他损失均由乙方承担。

9.7本工程甲方不向乙方支付工程预付款。

9.8工程进度款支付时,甲方依据双方签字确认的计价数量乘以(附件1合同清单单价)得出的计价款,在业主支付进度款到位后10天内,按计价款的80%予以支付,支付时要扣除甲方提供的材料费、给乙方的借款、民工工资、各类罚款及其他应扣款项。如遇业主工程款延期支付,甲方对乙方的拨款顺延。剩余计价款在整体工程完工经业主验收合格后支付到完成总额的85%,审计后支付到结算总额的95%,剩余5%作为质保金待责任缺陷期满后按下述第9.12条规定支付。

9.9为保证工人工资足额按时发放,保护其合法权益,甲方代为发放乙方为本项目施工所雇佣的民工和其他人员工资,具体方式参照业主对甲方的相关办法执行。乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由甲方直接代发工资。但由于各种原因,当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时,乙方将承担责任并补齐其差额部分。

9.10工程完工经验收合格后,甲乙双方进行结算,办理各项手续。

9.11乙方在收到每一期计价款时,应提供给甲方与计价金额等同的合法税务发票及相关凭证,该发票及凭证所列名目应服从甲方财务人员安排,所产生的费用由乙方承担。

9.12工程结束时,甲方扣留总价款的5%作为质量保证金,待整个工程竣工验收(初验)合格交付业主使用一年后,若无施工质量问题,甲方应在业主质保金款到位后10天内返还乙方;若质量有缺陷的,由乙方负责维修,费用自行承担;如果由甲方维修的,发生费用从乙方的保证金中扣除。

第十条. 协作与配合

10.1在协议实施过程中,甲方安排其他施工队伍使用乙方修建和架设的便道、水源及搭接电力线路时,乙方应无条件服从,并为其他施工队伍提供方便,积极做好配合工作。

10.2为保证工程按计划顺利进行,乙方应主动或在甲方的协调下作好与其他作业队、各施工队之间的联系和配合。

10.3若本工程施工对已完工程造成破坏,由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。 10.4乙方与相邻施工的其他队伍之间应密切配合,共同协商,统筹安排线路设施的布置、使用和管理,以求最大限度的减少相互干扰,减少不必要损失。对此,乙方必须无条件服从甲方的协调和安排。

10.5为规范管理,乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方,甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。

第十一条.履约保证金

11.1根据本工程的特殊情况及工序单价的特点,为保证履行协议,乙方同意在签订本协议之前向甲方缴纳人民币 万元整作为履约保证金,工程完成一半后返还50%,剩余在工程完工并经业主验收合格后全额退还,期间履约保证金不计息。

第十二条.终止协议的条件

乙方在执行协议中有下列情况之一者,甲方有权单方终止协议,并不负担任何经济和法律责任,乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费。

12.1乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工,出现偷工减料,影响工程质量,经两次下令整改不执行的,或出现较大质量事故的。

12.2乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后,影响总体工期时,经两次督促无改观的。

12.3安全防范措施不严,造成等级以上安全事故的。

12.4乙方在施工中将工程转手他人,或工程第一负责人长期不在位的。

12.5协议中规定的其他终止协议的条款。

第十三条.变更与索赔

13.1本项目发生Ⅰ类,经各项手续办理完成且业主支付款到位后,给予乙方进行变更,单价按照本协议(附件1《合同清单》)中相同或类似项目的单价执行,完善手续后给予支付;Ⅱ变更已包含在本协议价款中,甲方不另行支付。

13.2乙方应充分考虑市场物价指数的影响,本协议在执行期间由于国家和地方法令、法规、政策等原因发生变化,致使劳务费、材料和机械台班等费用的增加或减少,其协议价款均不调整。

第十四条.工程验收

14.1工程验收时,乙方应协助甲方做好隐蔽工程检查记录,及时交回所有资料。 14.2工程验收合格后,乙方对所施工的工程按规定负责保修。

第十五条.违约责任

15.1乙方在施工安全、进度、质量方面存在严重问题时,甲方发出通知书限期整改,若乙方整改不力或无动于衷,甲方有权终止协议,从乙方收回工程并扣留乙方所交的部分履约保证金,同时乙方在收到甲方要求其退场通知书之日起十日内无条件退场,否则甲方有权强制执行,由此造成的一切损失及后果由乙方承担。

15.2由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等,应当免除甲方责任。

15.3若乙方中途退场,甲方将扣留乙方全部履约保证金,并对乙方进行处罚。

第十六条.协议争端

甲、乙双方同意,如在协议执行过程中发生协议争端,在双方不能自行调解时,提交甲方企业所在地仲裁委员会仲裁,或向甲方企业所在地法院提出诉讼。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务承包施工合同 篇7

发包方(简称甲方):

承包包(简称乙方):

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规,遵循平等、自愿、公正和诚信的原则,就郓城县杨庄集阳光小区二期项目建设工程施工承包事项,经双方协商,达成如下一致意见,特订立本合同。

一、工程名称________________

二、工程地点__

三、承包方式和内容

四、工程价格

甲方注明甩项工程内容以外的图纸内的全部工程量,其清包工工程价格为:____________元/m2。(不含税)

五、工程暂做价

建筑面积暂按____________平方计算,暂定总价人民币____________________,以实际竣工建筑面积决算为准。

六、按现行山东省预算编制定额建筑面积计算规则计算。

七、进度款的拨付

1、一层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。

2、三层主体楼面砼完工验收合格后付总价款的_____%。

3、阁楼瓦瓦完工验收合格后付总价款的_____%。

4、内外装饰完成验收合格后付总价款的_____%。

5、地暖盘管等垫层完成后付总价款的_____%。

6、竣工验收3个月后一次性付清余款。

7、工程款的拨付必须由甲方、监理单位的工程管理人员对工程质量、进度签字确认后执行。

八、工期

1、总工期为______天,开工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日,工期为______天。每超期一天罚款1000元。

九、质量标准

乙方必须依据国家颁发的有关施工验收规范、标准和质量检验标准及设计要求组织施工,工程质量必须达到合格要求。

十、乙方(项目部)责任和义务

1、隐蔽工程需甲方、监理、乙方(三方)共同参加验收合格后,方可施工下道工序,否则甲方(监理)有权要求乙方开启重验,所有损失乙方承担。

2、分项工程完工后,甲方和监理人员验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工,直至质量合格止;其返工费用由乙方承担。

3、建筑材料的接收、验收、保管、签订。

4、开工前乙方应向甲方提供本工程项目经理及所有施工操作人员的身份证复印件,每月附考勤表。

十一、安全生产的文明施工

1、安全考核指标:本项目的伤亡事故率为“零”。

2、乙方在施工现场内不得随意大小便,做到文明施工,不得私自拿工地材料等,如有发现将给予该价格10倍的罚款,情节严重的移交司法部门处理。

3、乙方必须遵守现行建设工程安全生产管理条例的有关规定,要求及郓城县住建局有关规定,并随时接受有关部门的检查,在施工过程中违反质量、安全操作规程,发生质量、安全事故的所有法律责任和费用均由乙方承担,甲方概不负责。在工地外任何事故,甲方概不负责。

4、如乙方所承包范围内的工程发生伤亡事故,乙方应按照有关规定立即上报有关部门,同时按照政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件,所发生的费用不论法律判决结果如何均由乙方全部承担(如乙方承担的费用不够时,从剩余工程款中扣除)。

十二、其他事项

1、乙方应保证工人工资及时给付,甲方在正常按合同规定的工程进度付款的情况下,如出现拖欠工人工资现象造成恶劣影响或造成工程停工的,甲方将根据情况向乙方收取1—5万元罚款,并将甲方垫付的工人工资,在乙方进度款中直接扣除,甲方不承担一切连带责任。

2、每期支付进度款时乙方必须持各工种考勤表和工资表(按上手印签字)交给甲方。

十三、合同有效

1、双方签字盖章后生效,本协议未尽事宜,双方另行协商解决。协商不成可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或合同签订地属人民法院起诉。

2、本合同一式二份,甲乙双方各执壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

劳务承包施工合同 篇8

甲方:(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

经甲乙双方协商,甲方将污水管网二期(二标)市政工程土建施工劳务分包给乙方具体施工,协定内容如下:

一、承包方式和承包范围

(一)承包方式:按包工不包料方式承包

(二)承包范围:

施工路段:

1、管道施工前期工作:主要包括放样,配合查找地下管线、光缆、设施,准备好施工围挡、抽水设备等。

2、钢筋混凝土检查井及支井(管):淤泥清理,混凝土垫层,支井(管)人工开挖,砌筑、抹灰,钢筋制作、焊接、绑扎,模板制作、安装,支管安装,管周及井坑外回填,路面恢复(包括水泥稳定层拌料、压实,路面砼浇筑、划线、养护);

3、井盖安装、井坑边防护、路面卫生、交通警示标志及现场交通疏导。不包括:1、污水管钻孔拉管施工,锯管、焊管和抽泥浆、运输;

2、土石方机械开挖、装卸、运输,大方量机械回填、夯实。

二、承包价格、付款和结算方式

(一)承包价格:

1、检查井按单项单价承包价格计算,即: 元/M计算,(其中:含井底清淤,砼垫层,底板、井身、井盖钢筋砼,井周回填,围挡,爬梯,井盖安装)如遇地下水或需要施工护壁时按照附表1单价计算,井周路面恢复按照 元/m3另行计算。

2、截污井承包价格(3M):护壁施工按照 元/m3计算,井底、井身、井盖砼浇筑按照 元/m3计算,路面恢复按照 元/m3计算,人工截留污水,抽水台班,旧井拆除、闸槽、砖砌截污堰、爬梯等施工单价按照附表2计算;

3、砖砌支井:φ700mm 支井按 元/米深度计算(包括人工挖土、砼垫层、砌砖抹灰、安装井盖等),详细单价见附表3;

4、φ400mm支管埋设:支管埋设按 元/m 计算;详见附表3;

5、路面眀挖及路面恢复:人工开挖、回填、浇筑:

①需进行人工开挖的小方量土石方按照 元/m3计算,集中堆放,由甲方铲车装运,乙方人工辅助清场;

②管沟回填砂及土方回填(含人工或机械夯实):15.00元/m3; ③路面恢复:基层6%水稳层按 元/m3计算工资(压实)。路面C30砼按 元/m3计算工资(含找平、收光、压线、养护及短途机械运输费用)

6、井底土质不良需换土处理时(经甲方技术人员确定),砂垫层施工按 元/m3计算工资,应分层回填、夯实,达到设计、规范要求。

以上价格均不包含税、费在内。

(二)、付款和结算方式

甲方每月按乙方实际发生工程量的 %结算工程款,在乙方承包范围内的工程全部完工时付款达到 %,余款在工程竣工验收合格后一个月内办理结算, 一次结清。

三、甲、乙双方职责

(一)甲方职责

1、由甲方提供的大型机械设备有:挖掘机带炮机,运输车辆,铲车,路面切割机及配件(发电机1台);

2、提供以下材料:井盖,钢材,水泥,红砖,河沙(或山沙),碎石,砂卵石混合料,检查井大小圆形钢模(2套),排污管,爬梯半成品,防水材料,不锈钢闸板,围挡材料,警示标志(由甲方负责运到施工现场,但乙方需预先在2天前报计划到项目部审核);

3、及时提供地下管、线详细分布位置点,并进行指导交底施工;

4、组织管道施工队的配合施工;

5、路面切割,砼及土石方开挖、运输,回填时机械铲土(砂),检查井外模滑模提升;

6、保证施工队工资款及时发放,不影响工程进度;。

(二)乙方职责

1、在项目部领导下,服从各级管理人员的指挥调度;

2、认真执行项目部的各项施工计划及方案,履行施工质量、安全和施工进度安排;

3、 由乙方负责的施工机械、机具、材料有:

①施工机械、机具:除由甲方提供的大型机械外的其它一切施工机械、机具;

②工程需用的模板材料:除甲方提供的砼检查井大小圆形钢模外的其它模板及配套材料,如:木模板、支撑、方木、五金等均由乙方负责;甲方提供的模具、围挡材料等由乙方负责保管并合理使用,中途维修、保养、短途运输装卸费用及需改造费用均由乙方负责,完工后按原数量交回项目部保管。

4、文明施工要求:负责施工围挡、警示标志合理布置,回收时堆放到指定位置,路面保护,交通安全疏导等;

5、工程施工所需的水电费用、发电机油耗;

6、按照市政交通工程安全施工规范要求严格施工,杜绝安全事故,如因乙方原因,造成安全事故,由乙方承担责任。

四、质量、安全、工期要求和文明施工

1、质量要求:按照甲方提供的设计施工图及市政给排水工程施工规范要求进行施工,各分项分部工程必须经项目部或质量监督部门验收达到合格以上标准,如因乙方原因造成不合格,必须返工重做,因返工发生的一切费用均由乙方承担。

2、安全要求:严格遵守安全生产操作规程,禁止违章作业、违章指挥,搞好施工区域内安全防护工作,特别是临边防护、机械作业、夜班施工的安全防护,发现问题及时处理,消除安全隐患,杜绝安全事故发生。如因乙方工作原因出现责任事故,由乙方承担相应责任。

3、工期要求:各施工组应按照甲方拟定的施工进度计划要求实施,遇到特殊情况不能完成进度计划时应当及时采取补救措施,保证工程项目进度。

4、文明施工:因工程地处县城内主要交通道路地段,施工过程中必须注意安全文明施工。实行班前班后检查制度,作业区内必须合理布设、悬挂警示标志,搞好围蔽设施,保证施工区道路整洁、畅通。

五、合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

六、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守。 后附:附件1,附件2,附件3,附件4

甲方代表(签章):

乙方代表(签章):

年 月 日

劳务承包施工合同 篇9

甲方(发包方):

乙方(承包方):

甲、乙双方在平等、互利的基础上,甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。

一、项目概况

1、工程名称:海南润城国际公寓;

2、工程地点:海南省澄迈县金江镇;

3、结构形式:框架结构;

4、最高层数:十七层;

5、建筑面积:22503.06平方米。

二、施工质量要求

本项目施工质量标准为合格,乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收,确保工程质量达到标准。

三、工期

酒店部分自20xx年4月 日开工,20xx年8月31日竣工,公寓部分20xx年4月 日开工,20xx年9月30日竣工。

四、承包方式

此工程承包形式为包工,即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及防护材料{“四口”和“五临边”的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责,乙方配合。

五、合同价款

按平方米单价计算合同价款,368元/m2(面积按建筑面积),此单价不包括税金,不包括施工用水、电费,临时设施费,暂定合同总价为:捌佰万元人民币,决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。

六、甲方权利与责任

1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导,乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见,甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚,如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字,甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签,甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚,在乙方的进度款中扣除;

2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;

3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作,乙方指定材料进场时间及位置,乙方负责卸货,甲方对提供的材料质量负责;

4、甲方负责临水、临电接入施工现场,乙方负责水、电接入施工区及生活区;

5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作,乙方给予相应配合;

6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工,乙方应进行友好地配合,而且不收取配合费及施工机械使用等费用;

7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工,消防单位负责消防内业及消防验收,乙方给予相应配合。

七、乙方权利与责任

1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工,乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认,甲方审批的总进度计划乙方应严格执行,同时对总计划进行分解,形成月计划,周计划以保证总计划;

2、乙方对本项目的施工质量负责,如果乙方施工质量不合格,甲方权利要求乙方按国家标准进行整改,所产生损失全部乙方负责;

3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任,如乙方管理疏忽造成安全事故,乙方除负责安全事故本身造成的损失外,甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;

4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理,乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为,同时可以向此行为人的上级进行如实反映。

八、付款方式

乙方进入现场施工至±0.000,甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款,每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%乘以平米单价再乘以80%价款,装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40%乘以平米单价再乘以80%价款;工程竣工后两个月内,甲方支付乙方合同价款的15%,5%的质保金按照国家质量管理条例的相关规定,进行返还。

九、违约责任

1、乙方如不能如期竣工,每延误一天罚乙方贰拾万人民币,如乙方提前竣工,每提前一天,甲方奖励乙方壹万元;提前30天,甲方奖励乙方四拾万元人民币;

2、乙方施工质量无法满足国家验收标准,乙方又没有质量保障措施,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;

3、乙方月计划无法满足项目的总计划,乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批,如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求,甲方有权利把乙方清出施工现场,所有损失由乙方负责;

4、甲、乙双方应严格执行合同内容,信守承诺,如甲、乙双方发生争议应协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。

本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,本合同自签字之日起生效。(以下无正文)

甲方代表:签字 乙方代表:签字

甲方单位盖章 乙方单位盖章

一键复制全文保存为WORD
相关文章