复合风管系统安装合同书(通用11篇)
甲方(风管安装服务提供商):_____________ 地址:__________________ 联系人:__________________ 电话:__________________ 传真:__________________
乙方(委托方):_____________ 地址:__________________ 联系人:__________________ 电话:__________________
鉴于甲方具有丰富的风管安装经验和专业技能,愿意提供风管安装服务;乙方有安装风管的需求,希望委托甲方进行风管安装服务。经甲、乙双方友好协商,达成如下合同:
第一条 工程名称及规模
1 工程名称:_____________
2 工程规模:_____________
第二条 工程范围
2. 1 工程内容:包括风管的设计、采购、运输、安装、调试等工作。
2. 2 工程期限:_________________
第三条 工程价款
3. 1 工程价款:人民币_________元。
3. 2 支付方式:乙方应在工程验收合格后一周内支付工程款。
第四条 质量保证
4. 1 甲方保证所提供的服务符合国家有关规定,达到质量标准。
4. 2 如发生质量问题,甲方应及时解决。
4. 3 乙方应按照要求使用和保养风管,确保安全使用。
第五条 保密条款
5. 1 甲、乙双方在履行合同过程中所获取的对方的商业机密和技术资料,均属于保密内容。
5. 2 未经对方书面同意,任何一方不得将对方的商业机密和技术资料,泄露给第三方。
第六条 违约责任
6. 1 甲方违反合同规定,导致工程质量问题,乙方有权要求返工或者解除合同,并要求赔偿因此造成的经济损失。
6. 2 乙方违反合同规定,未按时支付工程款,甲方有权停止提供服务,并要求乙方支付逾期违约金。
第七条 法律适用和争议解决
7. 1 本合同适用中华人民共和国的.法律。
7. 2 双方因本合同的履行发生争议,应协商解决。协商不成的,应向___________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他事项
8. 1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8. 2 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________
签字:_____________ 签字:_____________ 日期:_____________ 日期:_____________
合同编号:
甲方:__________________________
乙方:__________________________
甲方委托乙方安装(或玻纤)复合荚芯板风管____平方米,现经双方平等协商签订合同条款如下:
一、工程名称:__________________________
二、工程地点:__________________________
三、工程范围:__________________________
四、预定工程工期:乙方收到甲方支付的货款定金后,且设计方案由甲方签字认定后,乙方
于__月__日进场安装,预定安装调试期为___天(如甲方要求变更,除给乙方工程工期相应顺延外,还应承担乙方由此而产生的相关费用)。
五、工程造价:
工程造价为人民币_____________元整,即______元整。
六、付款方式:
(1)合同签订后三日内甲方支付乙方预付款,即人民币________元整。
即
_____元整(总价的_%)后,__日内进行施工。
(2)管道安装完毕当日支付人民币__________元整,即___元整。
(总价的_%)
(3)乙方安装完成后,甲方应在十五日内给予验收,验收合格后三日内支付计人民币______________,即____元整。
(总价的_%)
(4)甲方签字验收并付清所有款项后,乙方出具工程质量保证书。
(5)若因甲方原因造成工程无法按时验收的,甲方除无权使用外,还须承担相应的保管责任及乙方的误工费用。
七、施工管理:
(1)乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。
(2)甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。
八、工程验收后,乙方对本工程质量负责保修__年,(详见工程质量保证书)。
九、合同及附件:本合同一式__份,甲方__份,乙方__份。
每份合同具有同等的法律效力。
十、本合同自双方签字盖章后生效。
十一、以上各条款甲乙双方均履约后,本合同自动终止。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________
电话号码:_________ 电话号码:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
银行帐号:_________ 银行帐号:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_____________
乙方:_____________
甲方委托乙方安装_____________风管_____________平方米,现经双方平等协商签订合同条款如下:
一、工程名称:__________________________
二、工程地点:__________________________
三、工程范围:__________________________
四、预定工程工期:乙方收到甲方支付的货款定金后,且设计方案由甲方签字认定后,乙方于______年______月______日进场安装,预定安装调试期为______天(如甲方要求变更,除给乙方工程工期相应顺延外,还应承担乙方由此而产生的相关费用)。
五、工程造价
工程造价为人民币______元整,即______元整。
六、付款方式
(1)合同签订后三日内甲方支付乙方预付款,即人民币______元整。即rmb______元整(总价的___%)后,____日内进行施工。
(2)管道安装完毕当日支付人民币______元整,即rmb______元整。(总价的______%)
(3)乙方安装完成后,甲方应在十五日内给予验收,验收合格后三日内支付计人民币____,即rmb___元整。(总价的`___ %)
(4)甲方签字验收并付清所有款项后,乙方出具工程质量保证书。
(5)若因甲方原因造成工程无法按时验收的,甲方除无权使用外,还须承担相应的保管责任及乙方的误工费用。
七、 施工管理
(1)乙方依照双方确认的设计方案或各有关设计部门提供的图纸施工。
(2)甲方为乙方提供实施本合同的场地及水源、电源、临建宿舍等设施。
八、 工程验收后,乙方对本工程质量负责保修______年,(详见工程质量保证书)。
九、 合同及附件:本合同一式______份,甲方______份,乙方______份。每份合同具有同等的法律效力。
十、 本合同自双方签字盖章后生效。
十一、以上各条款甲乙双方均履约后,本合同自动终止。
甲方:____________ 乙方:____________
代表:____________ 代表:____________
地址:____________ 地址:____________
电话:____________ 电话:____________
传真:____________ 传真:____________
日期:____________ 日期:____________
甲方:(公司名称) 地址: 电话: 法定代表人:
乙方:(公司名称) 地址: 电话: 法定代表人:
鉴于:
1、甲方具备承接风管安装业务的能力和资质;
2、乙方需要进行风管安装;
3、双方经协商一致,就乙方委托甲方进行风管安装事宜达成如下协议:
一、工程内容
1、风管安装:乙方将委托甲方进行风管安装工作。
2、风管位置、规格、数量等详细情况由乙方提供,甲方按照乙方提供的资料和要求进行风管安装。
二、工程期限
1、本工程自签订本合同之日起开始计算,预计完工时间为________年__月__日。
2、如乙方需要提前使用风管,应提前__天书面通知甲方,并在双方协商后进行工作安排。
三、工程质量
1、甲方承诺所安装的风管符合国家相关标准和规范要求。
2、如因甲方原因导致风管质量问题,甲方负责承担由此造成的全部经济损失和法律责任。
3、如因乙方原因导致风管质量问题,乙方应负责承担由此造成的全部经济损失和法律责任。
四、工程价款
1、工程价款为________元。
2、乙方应于合同签订之日起________天内支付工程总价款的30%作为预付款,于开工前支付工程总价款的30%作为进度款,于完工后支付工程总价款的40%作为验收款。
3、工程款支付方式为:现金/转账/银行承兑汇票。
五、工程保修
1、本工程自验收合格之日起________天内进行保修,如因甲方原因导致保修期限内出现问题,甲方负责承担由此造成的全部经济损失和法律责任。
2、本工程保修期限为________年。
六、违约责任
1、如甲方未能按照本合同约定的时间和要求完成工程,甲方应向乙方支付工程总价款的.______%作为违约金。
2、如乙方未能按照本合同约定的时间和要求支付工程款,乙方应向甲方支付工程总价款的______%作为违约金。
3、如因任何一方原因导致本合同无法履行,另一方有权解除本合同并要求对方承担相应的违约责任。
七、合同生效 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章): 法定代表人(签字): 日期:
乙方(盖章): 法定代表人(签字): 日期:
合同编号:
分包工程名称:
承 包人:
分包人:
签 订 日 期:______ 年______月______日
通风管道施工合同
承包方: (以下简称甲方)
分包方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定,结合工程具体实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包方将通风管道工程委托给分包方施工,为明确双方权利义务,双方经友好协商,签订本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、 工程地点:
3、 工程范围: 9#-19#楼、21#楼、22#楼通风管道工程
二、工程内容:
1、乙方应严格按照甲方审核的施工方案及现行的标准规范进行施工。
2、本工程图纸范围内通风管道制作、管帽制作、安装。
3、本工程完成后场地的清理。
三、承包方式:
包工、包料、包质量、保工期、包安全、包文明施工等。
四、合同价款:
1、变压式防火通风管道综合单价为 42元/米、管帽综合单价为 50元/个,该综合单价已经包含乙方为完成本工程所需的所有费用【包括人工(含外来人员综合保险、养老金、医疗保险金)、材料费、机械机具费、管理费、利润、因市场变化而引起的`人工单价、材料价格上涨的风险等除税金以外的所有费用。本工程综合单价闭口包干,不再调整。
五、工期
合同签订之日起 15 日历天内完成(已含各类国定假期、雨天、农忙季节),工期延误的,按200元/天罚款,在进度款付款中扣除,非乙方原因造成的工期延误,在获得甲方的认可后,工期顺延。
六、双方的责任和义务
1. 甲方责任:
1) 甲方创造施工所需的条件。
2) 甲方应参与工程质量和施工进度的监督。
3) 甲方应指派 为甲方代表,认真履行合同条款。
2. 乙方责任:
1) 乙方应按照双方商定的方案进行施工。施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定,并确保施工质量和施工进度。
2) 乙方所用材料应符合甲方要求。
3) 乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
4) 施工开始乙方应及时派技术人员进入工地现场,进行实地勘察并指挥现场施工。
七、工程质量及验收
1. 竣工验收,甲方在接到乙方申请报验后,一周内安排验收,验收合格后双方签署验收书。
2. 验收标准严格按照国家现行该行业验收标准。
3. 本工程的质量必须达到国家、行业的合格标准。
八、 付款方式:
1.甲方根据形象进度在乙方质量、工期、安全、文明施工、协调配合等方面均已达到甲方要求,并经甲方项目部及公司审核确认的情况下,于下月15日前支付实际完成工程量的 95 %;
2.本工程全部完成后在三个月内一次性付清全部余款。
九、 特别约定:
1. 因乙方所用材料及进行的安装施工质量存在问题,乙方要承担一切责任。
2. 乙方承诺:在投标报价中已经充分考虑了因本工程施工中的各种不利因素,放弃以此为由向甲方提出任何工期、费用索赔权利。
3. 乙方指定 为本合同的执行人,联系电话: ,负责双方的联系及传递信息(含售后服务支持相关)。如改变联系人应提前5日书面通知甲方。
十、安全生产
1. 用电设备严禁私接乱接,必须严格按安全操作规程作业。
2. 严禁上下垂直作业,防止重物坠落伤人。
3. 乙方违章操作出现安全事故一切责任由乙方承担。
十一、 违约责任
1. 乙方逾期竣工的,每逾期一天乙方应付给甲方违约金200元,以此类推(不超过合同总额20%)。逾期超过5天的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。
2. 本合同签订后,若甲乙双方单方擅自解约,解约方按合同款20%赔付给对方(除不可抗力的情况)。
十二、 合同争议解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决。若不能友好解决,任何一方可向浦江县人民法院起诉。
十三、 附则
1. 本合同如有未尽事宜,双方可通过协商签订补充协议。补充协议经双方盖章后与本合同具同等的法律效力。
2. 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
3. 本合同自双方签署之日起生效,至工程款付清后自动失效。
4. 合同附件:建设工程承发包安全管理协议、 廉政协议
甲方: 乙方:
法定代表或授权代理人: 法定代表或授权代理人:
联系地址: 联系地址:
联系电话: 联系电话:
邮编: 邮编:
签约日期: 签约日期:
签约地点:
合同编号:
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方安装风管的有关事宜达成如下协议:
一、合同内容
1、甲方委托乙方安装的风管为:[风管类型、数量、规格、安装位置等具体要求]。
2、甲方应向乙方提供有关安装风管所需的所有材料、工具和设备。
3、乙方应在甲方要求的时间内按照约定的标准和质量完成风管的安装工作,并负责所有工程的质量和安全。
4、安装完成后,乙方应向甲方提交验收报告,经甲方验收合格后,乙方方可完成工程。
二、工程费用
1、乙方按照甲方提供的`设计方案和施工图纸,完成风管的安装工作。
2、工程费用包括:风管的制作、安装、保险、人工、设备租赁等费用,共计______元。
3、工程费用的支付方式为:
4、甲方应在收到乙方提交的验收报告后5个工作日内,向乙方支付全部工程费用。
三、保修期限
1、风管安装工程自竣工验收之日起,保修期为[保修期限]年。
2、在保修期内,因乙方原因造成的质量问题,乙方应及时进行维修和更换。
3、保修期满后,风管的维修、更换费用由乙方承担。
四、违约责任
1、如乙方未按照约定时间完成工程,应承担违约责任,赔偿甲方的损失。
2、如甲方未按照约定时间支付工程费用,应承担违约责任,赔偿乙方的损失。
五、其他约定
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效。
2、本合同未尽事宜,双方可根据实际情况进行协商解决。
甲方(盖章):_____________________ 乙方(盖章):_____________________
签订日期:_______________ 签订日期:_______________
甲方(委托方):(单位名称/个人姓名)_________ 地址:______________ 电话:______________
乙方(承包方):(单位名称/个人姓名)_________ 地址:______________ 电话:______________
鉴于甲方委托乙方安装风管,为明确双方的权利和义务,达成以下协议:
一、工程概述
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程范围:_________
二、工程费用
1、工程费用总额:_________(人民币)
2、工程费用结算方式:_________
3、工程费用支付时间:_________
三、工程工期
1、工程工期:_________(天)
2、工程工期开始时间:_________
3、工程工期结束时间:_________
四、工程质量标准
1、工程质量标准:_________
2、工程验收标准:_________
3、工程验收时间:_________
五、工程施工方式
1、工程施工方式:_________
2、工程施工内容:_________
3、工程施工责任:_________
六、风管安装位置
1、风管安装位置:_________
2、风管安装方式:_________
3、风管安装要求:_________
七、安全保障
1、乙方应对施工过程中的安全保障负责,包括但不限于保障甲方财产安全、施工人员人身安全等。
2、甲方应提供施工所需的'必要条件和支持。
八、合同解除和违约责任
1、甲方应按合同约定及时支付工程费用。
2、乙方应按合同约定按时完成工程,如未能按时完成,应承担相应的违约责任。
3、任何一方违反本合同规定,应承担相应的违约责任。
九、争议解决 本合同如有争议,双方应协商解决;协商不成,可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
十、其他条款
1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(委托方):_________
乙方(承包方):_________ 签订日期:_________
甲方(委托方):___________________________
乙方(承包方):___________________________
鉴于甲方有安装风管的需求,乙方愿意承担相应的安装工作,现就双方权利、义务达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:___________________________
2、 工程地点:___________________________
3、工程范围:___________________________
二、工程工期
1、工期起始时间:___________________________
2、工期终止时间:___________________________
3、工期延期约定:___________________________
三、工程费用
1、工程费用总额:___________________________
2、付款方式:___________________________
3、逾期付款约定:___________________________
四、工程质量
1、工程质量标准:___________________________
2、工程质量验收标准:___________________________
3、质量保证期:___________________________
五、工程安全
1、安全生产措施:___________________________
2、安全责任约定:___________________________
五、合同变更
1、合同变更应经双方协商一致,签订书面变更协议。
2、合同变更内容不得违反法律、法规和合同约定。
六、违约责任
1、甲方未按照合同约定支付工程款项的,应当支付逾期违约金。
2、乙方未按照合同约定完成工程的,应当承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
七、争议解决
1、双方在履行合同过程中如有争议,应当友好协商解决。
2、协商不成的`,应当提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他约定
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同正本一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):___________________________
乙方(盖章):___________________________
日期:___________________________
发包人全称:(以下简称:甲方)
承包人全称:(以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议,工地水电安装合同范本。
一、工程概况:
工程名称:(以下简称:本工程);
工程地点:
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:
A、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
①建设强制性条文;
② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—20___;
④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20___;
⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242—82);
⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242—82)
⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88);
⑧盛市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、合同价款、工程量的计量及结算方式:
1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。
2、工程量的计量:
(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。
(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。
(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的`35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
六、违约保证金的收娶支付及工程款的支付:
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—88)。
2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59—86)。
3、建筑施工安全检查标准(JGJ59—99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91)。
5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
7、宿州市治安管理处罚条例。
八、合同生效:
1、本合同订立时间:
2、订立地点:
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
甲方:
乙方:
日期:
甲方:(客户名称) 地址:(客户地址) 联系电话:(客户联系电话)
乙方:(安装风管公司名称) 地址:(公司地址) 联系电话:(公司联系电话)
鉴于甲方需要安装风管,双方根据平等自愿、公平合理的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、安装内容
1、安装内容包括:风管安装、连接、固定、清洗、消毒等工作。
2、风管安装地点:(安装地点)
3、安装时间:(安装时间)
二、价格及支付方式
1、本次安装的总价格为(具体金额)元,大写为(具体金额)元。
2、支付方式:(支付方式)
3、安装完成后,甲方应在(支付时间)内支付全部费用。
三、安装要求及验收标准
1、安装过程中,乙方应遵守相关安全规定,保证施工安全,确保安装质量。
2、安装完成后,乙方应对风管进行检查、测试、清洗、消毒等工作,并在验收合格后提交验收报告。
3、甲方应按照合同约定的时间进行验收,验收标准如下:
(列出验收标准,如外观质量、密封性、安装位置等)
四、保修及维护
1、本次安装的.风管,乙方承诺保修期为(保修期限)年,保修期内出现质量问题,乙方应及时处理并负责维修。
2、保修期过后,乙方应为甲方提供相应的维护服务,保证风管的正常运行。
五、违约责任
1、任何一方未能履行本合同规定的义务,应承担相应的违约责任。
2、若因甲方原因导致风管无法正常安装或使用,乙方有权终止本合同并要求甲方承担违约责任。
3、若因乙方原因导致风管安装不符合验收标准或存在质量问题,乙方应承担相应的违约责任,并承担甲方因此造成的一切损失。
六、其他条款
1、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
3 、本合同的解释权归甲、乙双方所有。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
签约日期: 签约日期:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,经签约双方充分协商,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。
一、 工程概况
a、工程地点:湖南海纳新材料有限公司宁乡分公司内。
b、承包范围:酸碱储罐到浸出车间管道安装;附图纸。
c、承包方式:包工包辅料。辅料为焊条、气体、油漆等。
d、工期:合同签订后15个工作日内全部安装工程完工。
二、 合同修改:除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
三、 工程质量标准:验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。
四、 合同价款:
a、本合同价款(大写): 贰万捌仟肆佰元整 (小写:28400.00)
b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。
五、 工程款支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的税率为17%的增值税发票后,甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。
六、 双方责任
甲方责任:
A、 负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作;
B、 负责委派项目负责人做好安装协调工作;
C、 负责主要材料采购工作,清单详见附件2。
乙方责任:
A、 负责工程承包范围内工作的`全过程管理,做到安全生产、文明施工、优质服务;
B、 主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任事故均由四方负责;
C、 工程所需工具等由乙方自行解决;
D、 认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程;
E、 负责委派项目负责人做好协调工作。
七、 验收:工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。
八、 质保期:质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在8小时内到甲方现场处理,敏延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。
九、 违约责任:
1、合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.2%
2、 每天支付违约金直至完工为止,同时甲方有权主张解除合同及乙方迟延工期造成的可得利益损失赔偿。 如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利; 若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。
十、 合同纠纷及解决方式:
1、 凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼;
2、 在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;
3、 本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;
4、 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十一、 不可抗力:任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。
十二、 附件:附件1为图纸;附件2为主要材料清单。
十三、 其它:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
日期:____________日期:____________