最新购销合同汇编(通用30篇)
甲方:____________(以下简称甲方)
乙方:____________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》,上述双方经友好协商,甲方同意向乙方购买______工程所用玻璃,并就该工程所用玻璃事宜及有关条款签订本合同,共同严格履行:
一、货品名称、型号、数量、单价、总价:
1)本合同所订数量为暂定数,结算时按实际发货数量计算总价。
2)异型面积实际面积计算;如需钻孔则钻孔费另计。以上价格为市内甲方本合同工地交货价格。
3) 玻璃下单切裁率在85%以上。
4) 所有产品和封样一样并采用南玻原片加工。
5) 硅酮胶改为结构胶每平米加10元。
6) 产品小于等于0、5平米的按0、5计算,大小片按大片面积计算。
7) 异形按最小矩形面积计算。
二、交货期:
1)合同交货期起始时间约定:
1、 自甲乙双方在本合同上签字盖章;
2、 乙方收到甲方的合同订金;
3、 甲方提供确认的不可变更的尺寸、图纸之日起计算。
2)合同交货期约定:
(1) 在合同执行达到上述第1)条1、2款约定条件;
(2) 甲方须在本合同签订后二日内提供经甲方确认的不可变更的尺寸和图纸并每页签上名字和日期,以及后续批次下单数量、下单时间(多批次下单)
(3) 乙方按甲方下单批次送货,首批玻璃产品(约㎡)于日内开始交货,每批下单产品于日内交完(生产过程零星补片除外)
(4) 如甲方不能在本合同签订后二日内提供经甲乙双方确认的不可变更的`首批尺寸及图纸或不能明确后续批次下单时间、下单数量的,则本合同每批次交货期按日期后延。
(5) 交货地点:遵义市中华路商业广场豪生大酒店工地
收货人:____________ 联系电话:____________ 付款方式:____________
甲乙双方合同签订后,
1)每万货到工地结货款 ,订金在最后一批货款中扣除。(零星补片除外),最后补片(____________平米以上厂家免费送货)
2)乙方必须提供专用的增值税发票
3)货款支付: 电汇、现金。
三、质量标准:
1)玻璃质量标准符合国标。
2)玻璃尺寸误差范围按国标要求。
3)玻璃的平整度达到国标。
四、验收:
1)厂家第一批货需随附发货清单、《产品合格证》、《质量保证书》、玻璃检测报告和企业资料一式三份原件给施工方。
2)厂家每一批货到甲方工地,由甲乙双方共同验货,检查玻璃规格、数量、外观。验收不合格的玻璃,经乙方核实后(甲方需提供不合格玻璃的投诉函及电子照片邮至,否则视为验收合格),不合格玻璃随下一批补回相同数量的合格品。
五、 包装:采用 铁架 包装,每批货物上订有箱卡,标明楼层、规格、尺寸、数量等。
六、 违约责任:
1)若乙方未能按本合同要求及时供货造成工期延误的,逾期交货超过一周,从第8天起每天须向甲方支付逾期交货部分货款千分之三的违约金,但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的5%、
2)若甲方未能按合同规定及时付款,逾期付款一周,则从第8天起每天甲方须向乙方支付逾期交货部分货款的千分之三的违约金,但累计处罚违约金总额不超过合同总金额的5%、
七、 不可抗力:甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报 不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、 争议的解决:凡因执行本合同或与本合同有关的一切争议,双方均应友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向工程所在地提起诉讼。
九、其他事项:
1)本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,均具同等法律效力。
2)本合同有效期至双方履行完合同条款时自动失效。
3)采用不粘胶标签,贴在玻璃右上角注明编号、楼层、规格、室内。
4)丁基胶平直,不可有断裂第二道封胶均匀、饱满、平整,四周的拐角处要打胶饱满,外观干净、漂亮。
5)玻璃清洗干净,四周上机精磨边,铝条采用“一次折弯”工艺各生产两片玻璃的叠差控制在最小范围。
6)甲方需用的玻璃直接下单给生产厂家,其料单文书(电子邮件、传真件、临时手写料单)具有合同同等法律效力,
7)乙方只负责核对数量和结款,材料的一切技术要求、下单、图纸、送货等一切跟施工方确认。
材料确认人:____________ 电话:____________
8)所有材料价格必须甲方签字认可。
甲方:____________乙方:____________
代表:________________________________ 代表:________________________________
地址:________________________________ 地址:________________________________
电话:________________________________ 电话:________________________________
开户银行:____________________________开户银行 :________________________________
帐号:________________________________ 帐号:________________________________
供方:____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
需方:____________________________________
地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
为保护供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
品名
规格、型号、牌号、商标
产 地或厂家
质量标准
包装要求
计量单位
数量
单价
总金额
交(提)货时间及数量
备注
执行记录
合计人民币(大写)
二、供方对质量负责的条件和期限:____
三、交(提)货方式及地点:____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位:____
五、运输费用负担:________________
六、合理损耗计算及负担:____________
七、包装费用负担:________________
八、验收方法及提出异议的期限:____
九、结算方式及期限:________________
十、违约责任:____________________
十一、合同附件:____________________
十二、其他约定事项:
1.合同正本一式两份,双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方(盖章):________________________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
开 户 银 行:____________
帐 号:____________
需方(盖章):________________________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
开 户 银 行:____________
帐 号:____________
本合同适应作为各种家电如:电视、空调、洗衣机、冰箱等购销合同。
供方:______(以下简称甲方)
买方:______以下简称乙方)
乙方根据单位需要,向甲方采购苗木一批,现甲乙双方本着协商一致的原则,就乙方购买甲方苗木事项达成以下协议:
一、苗木采购品种、规格、数量、单价、总价如下:
注:以上数量均为暂定数量,因方案调整或现场实际情况导致的局部数量变化,投标人不得要求任何经济补偿,结算时均以实际供货数量为量的.结算依据。
二、甲方在签订合同后当按照招标文件、投标文件所列的详细内容组织苗木,保证所供苗木达到乙方的质量要求,(苗木规格符合要求、根系完整、不失水、无病虫害)凡不符合要求的苗木乙方不予接收,并不予支付任何款项。
三、交货地点及方式:甲方负责将苗木按照乙方规定时间保质保量的送到乙方指定地点,并承担运输费用。
四、验收方法:在苗木交接时,由收苗方对苗木质量和数量进行检验,并向甲方出具关于苗木质量和数量的书面收据。
五、付款方式:甲方供苗完成后,乙方根据供苗实际数量向甲方支付全额苗木款。
六、违约责任:甲方如延期交货,应偿付乙方此批货款总值5%的违约金。乙方如在限定时间内不能支付甲方苗木款,向甲方加付5%的违约金。
七、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。本协议一式两份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章)________________________乙方:(盖章)________________________
日期:______年______月______日______年______月______日
供方:______________地址:_________邮码:___________电话:_________
法定代表人:________职务:_________
需方:______________地址:_________邮码:____________电话:_________
法定代表人:_________职务:_________
为保护供需双方的.合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
品名:______________________________________
规格、型号、牌号、商标:_____________________
产地或厂家:___________________
质量标准:____________________
包装要求:____________________
计量单位:___________________
数量:_______________________
单价:________________________
总金额:_______________________
交(提)货时间及数量:______________________
备注:________________________
执行记录:_________________________
合计人民币(大写):_________________________
二、供方对质量负责的条件和期限:_____________________
三、交(提)货方式及地点:_____________________________
四、运输方式到达站(港)及收货单位:____________________________________
五、运输费用负担:__________________________________
六、合理损耗计算及负担:___________________________
七、包装费用负担:___________________________________
八、验收方法及提出异议的期限:_________________________
九、结算方式及期限:__________________________________
十、违约责任:___________________________________________
十一、合同附件:_____________________________________
十二、其他约定事项
1、合同正本一式两份,双方各执一份。
2、本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方(盖章):___________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
开户银行:______________
帐号:__________________
需方(盖章):____________
法定代表人:____________
日期:_________
甲方(购买方):
乙方(出卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议:
一、关于合同标的物
甲方因位于 的 建设工程需要,向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定:
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准,须根据石材质量鉴定需要,将相应石材进行封样,甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下:
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认,石材系天然产品,故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差,甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差,并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围,甲方有权要求调换。但是,如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的,则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
甲方:
乙方:
经过洽商,乙方同意向甲方的项目供应预拌混凝土,以满足项目的施工需要。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就相关事项达成一致,订立本合同。
1、产品要求、交货地点及单价:
1.2采用泵送(含汽车泵、固定泵)在上述非泵相应价格基础上加元/M3;抗渗等级P6在上述相应价格基础上加元/M3,抗渗等级P8在上述相应价格基础上加元/M3;加早强剂在上述相应价格基础上加元/M3;加防冻剂在上述相应价格基础上加元/M3;加膨胀剂的混凝土(掺量8%~12%)加元/M3;采用细石砼在上述相应标号价格基础上加元/M3;加抗裂纤维的混凝土(掺量
1.3上述所需的膨胀剂、抗裂纤维采用品牌,单价已包含膨胀剂或抗裂纤维的材料费、加料配合费、仓储堆放费等。膨胀剂或抗裂纤维材料原则上由乙方提供,但甲方保留甲供的权利,并乙方承诺免费提供堆场和配合加料。
1.4加膨胀剂或抗裂纤维混凝土的价格不受混凝土标号等级而影响(不论标号高低,均不做任何价格调整)。
1.5本工程的商品混凝土供应价格按照每次对账上月份《工程造价管理》公布的市信息价下浮点数作为成交价,在供货过程不受市场原材料涨跌及其他因素而影响,在任何情况下定价模式不予调整。
1.6上述价格包括但不仅限于材料费(不论塌落度大小,均不做任何价格调整),运输费(不论运距远近,均不做任何价格调整),混凝土泵车台班费,混凝土输送泵管的运输、装车、卸车、使用费,损耗、配合费、税金等一切涉及商品混凝土供应的相关费用的砼入模价格。
2、产品质量
2.1乙方须确保所供混凝土符合GB50xx年内付清。
8、违约责任
8.1乙方须确保供应,如乙方未在合同约定期限内交付符合合同约定的产品(包括因产品质量问题导致退换货所造成的逾期交货),应从逾期之日起按照1000元/小时向甲方支付违约金,直至交付或者更换合格产品为止。若乙方逾期超过12小时,甲方有权安排第三方供货和终止本合同,同时不免除对乙方逾期
8.2供货过程中,如由于乙方产品质量或服务的原因,甲方随时可以增减方量或终止本合同,且已供货款甲方可按本合同约定支付方式的最长时间进行支付。甲方不承担任何违约责任和由此产生的利息和额外费用。
8.3乙方如未按照约定全面履行合同义务,应承担甲方因此而遭受的包括工程返工及工期延误等在内的一切损失的赔偿责任。
8.4甲方逾期付款达三十天以上的,乙方有权要求甲方按照应付未付金额的银行同期存款利率计算向乙方支付违约金。
8.5双方一致同意:每月结算时,应就本月发生的违约责任予以书面确认,并予以扣回或补偿,逾期不补。
8.6履约过程中,如遇不可抗力,导致合同部分无法履行或全部无法履行,双方均应在不可抗力事件发生后的48小时内通知对方并采取有效措施防止损害进一步扩大,在此基础上,违约方的违约责任可相应地得到减轻或免除。
9、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应友好协商。协商不成的,依法向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
10、安全责任
10.1乙方应对其派出的送货和卸车人员做好安全交底工作。在卸车过程中,乙方人员应服从施工现场的安全管理要求,并接受甲方的统一指挥。在产品运输及卸车的过程中,如发生安全事故责任均由乙方自行承担。
10.2乙方人员严禁穿拖鞋、硬底鞋及酒后进场作业,混凝土运输车辆进出现场必须按甲方有关要求做好文明施工,不得随地散落混凝土及在现场冲洗车辆,否则,甲方有权按照xx年月年月
三、甲方委托乙方供应预拌混凝土,双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价如下:
四、供货量的确认
1、商品混凝土的供货量以成混凝土方量为准,甲方应指定其授权人人签认乙方的混凝土随车发货单,该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。
五、商品混凝土质量标准要求
乙方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准GB14902-20xx《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
六、结算和付款方式
1、结算方式:
供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表,并提供给需方,由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议,需方应在15天内提出,否则视为认可。
2、支付方式:每月10号结算上月的80%,余款完工后一次性付清。
七、解决争议方式
本合同在履行过程中如有争议,双方应进行友好协商,协商无效时,先提请当地仲裁委员会仲裁,无效再向人民法院起诉。
八、其他事项
1、本合同一式两份,双方各执壹份。
2、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
甲方:杭州萧山城厢春莲珠宝行
乙方: 杭州市临安市金百福珠宝金行
杭州萧山城厢春莲珠宝行向临安市金百福珠宝金行进购上海“老庙”黄金品牌的珠宝产品,就相关情况特订立以下合同:
三、 验收标准:甲方收到货物后,按合同第二款进行检验,检验合格后提货;如在提货前发现有严重损坏现象,应及时通知乙方。甲方收到乙方货物后必须出具加盖甲方公章的收货确认书邮寄回乙方,详细所列货物品名、数量。
四、 付款方式及周期: 合同签订后三天内,甲方将预付款电汇或票汇汇款入到乙方银行帐户;预付款为总额的10 %,即1110950.5元;其余货款在20xx月5月8日之前支付。
五、 本合同在履行过程中发生争议,双方当事人协商解决;
六、 违约责任:乙方在收到甲方的预付款后,一般在两个工作日内安排发货,如不能按时发货,应提前通知甲方,否则视为违约,乙方应退还货款。
七、 其他约定事项:
八、 合同有效期:甲方支付预付款后生效;
九、 本合同一式两份,双方各一份。
甲方:杭州萧山城厢春莲珠宝行
乙方:杭州市临安市金百福珠宝金行 (盖章) (盖章)
地址: 萧山区市心南路93号地址:临安市衣锦街465号
法定代表人:邹春连 法定代表人:章长春
委托代理人:委托代理人:
电话: 0571-.82xx3152电话:0571-63xx7365
邮编:311200 邮编:311300
日期:20xx-03-27 日期:20xx-03-27
供方: 需方:签定地点:
供需双方本着互惠互利,风险共担,共同开发市场的原则,就经销 牌电风扇系列产品,达成如下协议:
一、 供货型号、数量、金额以需方实际提货为准,本合同为年度总订货。本年度计划完成销售电风扇产品总额 万元。实际发货明细以需方书面通知为依据,需方每次订货提前3-5天传真通知供方,每次书面订货单需加盖公章或该公司负责人签名。
二、 包装标准:纸箱包装,纸箱不回收。
三、 交货地点:供方仓库。
四、 发货及运输方式:需方须在其提货车辆抵达供方工厂的3天前向供方提交产品订单,同时须在其提货车辆抵达供方发货地点1天前足额支付相应货款。运输由需方自提或代办汽车运输,一切费用及责任由需方负责。
五、 验收标准及提出异议期限:需方收货后3天内核对发货品种、型号、颜色等,若对货物、配件等有异议, 请及时电话或传真通知供方核对,核对完毕双方必须签字确认方可生效。核对期限为7天内完成,若过此期限视作发货无误处理。
六、 销售区域限制:需方所辐射的地区包括 。原则上不能跨出该地区销售,若需方跨出该指定地区销售而造成供方市场规划的混乱,则供方取消需方的一切销售政策奖励,情节严重则取消需方的销售权限。在销售季节结束后,如需方未能完成该指定地区的销售指标,供方有权另选经销商。如双方确定终止合作,需方须在终止合作后30天内结清所欠供方的货款。
七、 零配件供应:供方按提货总额免费提供 %配件(只以实物形式发放,不作为抵扣货款或返利方式结算),部分配件先作价提供给需方,待需方退回后,供方返还配件金额给需方。
八、 付款方式:需方付款后提货,货款必须付入供方指定帐户上。若没有供方公司盖章总经理签名同意,任何供方有关人员不得办理借支或调货事项,否则供方概不负责(视作为私人行为)。需方未付清该批产品货款前,该产品所有权属供方,若需方拖欠供方货款,经供方多次追款需方均未能准时还款,供方有权提取需方相同价值产品或货物作还款抵偿。
九、 退货规定:产品不良品由需方负责维修,若不能维修部分可退回供方,但必须向供方提出申请,待同意后方能退回,并遵守以下事项:
1、需方退货总额超出提货总值的 %以上, 则退货运费由需方自行负责,并取消当年销售返利奖励;
2、需方退货控制在 %~ %以内,退货运费供、需双方分别负责50%;
3、需方退货比例不超出 %,退货运费全部由供方负责;
4、需方退货比例不超出 %,供方按需方结算总额给予 ‰奖励;
5、需方全年度能做到不退货,供方按需方结算总额给予 ‰奖励;
6、退货时间规定:从 年 月 日开始至 年 月 日结束,且退货次数不超过两次,若全年销售 万元以下,则只能退货一次。
十、其他约定事项:
1、需方在 月 日前需付 万元到供方的帐号上,作首批订货款项,过此期限供方有权另选经销商。
2、结算方式:款到发货,若需方未按时付清欠款,供方有权按每月 %利息处罚需方,直到需方付清所有欠款为止。
3、销售返利:供方为激励需方提高销售额,若需方合同期间内:完成电风扇产品结算金额_ ____万元至 万元,供方给予需方返利 %;完成电风扇产品结算金额_ ____万元至 万元,供方给予需方返利 %;完成电风扇产品结算金额__ ___万元以上,供方给予需方最高返利 %;若需方结算金额未能达到_ ____万元,则取消销售返利。(返利说明:按需方合同期间内电风扇结算金额与实际提货总额两者之中的最小值作为核算销售返利标准)
4、需方如作宣传广告或销售过程中有关质检、工商部门进行对供方产品抽检(或送检)而产生的费用,需方必须向供方申请,并由供方总经理签字确认费用后方可执行。并须将相关票据底单传真回供方存档,作为结算依据。
5、需方以现金或银行转帐方式支付货款。如需方使用承兑票支付货款,由需方支付承兑金额的 %给供方作为贴现利息及银行手续费,并且承兑票使用不得超过总付款金额的 %。
6、其它约定事项:
十一、本合同从 年_____月_____日至 年 月 日止。但双方债权、债务不受此时间影响,有效期到欠债方付清对方欠款为止。
十二、本合同在履行过程中发生争议,双方友好协商解决,协商不成,则于双方公司所在地有管辖权之法院立案仲裁解决。
十三、本合同一式贰份,双方盖章或代表人签字后生效。(注:供方需企业法定人签字方可生效)
供方: 需方:
供方代表: 需方代表:
地址: 地址:
供方:*有限公司合同编号:
需方:有限责任公司 签订日期:20xx-9-29
二、质量要求:%,做筒纱,定型。筒重:*KG/个,捻向
捻,单纱捻度:*个/米,合股捻度:*个/米,强力≥*CN,色纱颜色按需方确认样品生产,色牢度深色≥**级,浅色≥**级。其它未做具体要求的指标按行业标准执行。 三、包装:内包装用塑料袋,外包装用编织袋。
四、运输费用:由供方负担,供方负责运输途中的货物安全。
五、交货方式:货送需方工厂,按公重交货,公定回潮率按%计算。 六、结算方式:签订合同后,需方预付供方订金%,供方按需方要求开始生
产,其余%款到发货。
七、交货日期:订金到帐后天陆续交货。
八、其他:如产品发生质量问题,需方在收到货*日内提出异议,本合同未尽
事宜由双方友好协商解决,本合同一式两份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。
供方:*有限公司 需方:有限责任公司单位名称(章) 单位名称(章) 法人代表: 法人代表: 委托代理人:委托代理人: 开户行: 账号:
出卖人(甲方):__________
买受人(乙方):__________
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国农产品质量安全法》规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就甲方向乙方肉类供应事宜达成如下协议:__________
一、货物名称、数量、规格、价格、包装及供货批量:__________
二、发货期限:__________为__________________年____________月____________日至____________年____________月____________日按乙方要求分期发货。
三、运输:__________甲方负责运输货物至乙方指定位置。
四、结算方式及时间:__________货物到场经乙方验货合格后10个工作日内付款。
五、违约责任:__________
1、一方迟延交货或迟延支付货款的,应每日按照迟延部分货款10%的标准向对方支付违约金。迟延超过5日的,对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
2、甲方交付的货物不符合质量要求的,乙方有权拒收,并及时通知甲方;发生乙方拒收或者乙方提出质量异议的情况下,甲方应在5日内另行向乙方补足货物;质量问题严重的,乙方有权解除合同。因不符合要求质量给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
3、若发生特殊情况,致使乙方不再需要甲方送货的,或甲方无足够货物提供给乙方的,均应提前5日告知对方,双方可解除合同;未及时通知的,应赔偿由此给对方造成的损失。
六、本合同未尽之处由双方协商解决,协商不成的,交由市人民法院依法裁决。
七、本合同一式两份,双方各执一份,有同等法律效力。
出卖人(签章):__________
签订日期:__________
买受人:__________
签订日期:__________
甲方:电话:
乙方:电话:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,结合本市家装特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭装修工程的有关事宜,达成以下协议:
第一条工程地点:
第二条工程内容及做法(详见图纸及报价单)
第三条工程期限:
第四条合同价款:本合同工程造价为(人民币)_________________________元金额写:__________________________元(详见工程报价单)
第五条工程款分两次支付:
第一次支付合同总价款的60%________________________第二次支付合同总价款的40%________________________议,同时调整有关工程费用及工期。
第六条工程保修:工程保修期为两年,维修期为五年。(除人为损坏)
第七条本合同工程竣工双方办理完结算手续自动终止。
第八条其他说明:
第一项甲方工作
1、为乙方入场创造条件,解决施工用电、用水,道路畅通并承担其费用,协调物业公司,保证工程顺利进行。
2、办理施工所涉及的各种申请,审批等手续并承担其费用。
3 、参与工程质量和施工进度的监督,负责甲方材料进场,工程质量验收。
第二项乙方工作
1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水道的畅通。
4、保证施工现场的整洁,工程完工后负v责清扫施工现场(不工程变更:工程项目或方式如需变更,双方应协商一致,签定书面协含清洁)。
5、协调有关部门做好现场保卫,消防,垃圾处理等工作并承担其费用。
第三项工期
1、由于工程量变化,设计变更,不可抗外界因素或经甲方同意的,工期相应顺延。
2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方负责。
3 、甲方未按工期支付工程款,乙方有权停止施工。
第四项合同履行期间如因施工变更所增加的款项,甲方应在变更协议达成后一次结清所增加的款项,方可生效。
第五项工程收款收据以有公司法人签字或加斧司合同章为有效收据。
第六项工程质量及验收
1 、无论是甲方或乙方提供的材料均应按期到场,并由对方验收放可使用,以确保工程质量,由于某方提供的材料出现问题,损失有其负责。
2 、公司保证每个工程均达到优良标准,正常的拼装缝及误差属正常现象,不属于质量问题。
3 、工程竣工后,乙方提出工程结算单,甲方当场对工程进行验收审查,并结清全部余款。乙方应及时做好验收后的善后工作。
4、办理验收手续,甲方擅自提前使用,由此发生的质量问题由甲方负责。
第十条本合同不含五金,电料,锁具,灯具(乙方负责安装)
第十一条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方签字:乙方签字:
日期:
甲方(买方):________
乙方(卖方):________
甲乙双方本着诚信经营、互惠合着的原则、经双方协商自愿达成以下协议。甲方在乙方处购买鲜猪肉制品、双方共同遵守以下协议。
第一条:乙方责任
1、甲方所需的鲜猪肉由乙方按需求提供。
2、乙方所经营的鲜猪肉应按照卫生检验试行规程进行检验处理,经鲜猪肉检验部门检验的(鲜猪肉)盖公章或开证明,鲜猪肉制品应按有关卫生标准进行检验,证明合格方可销售。
3、乙方在加工鲜猪肉制品时不得采购和使用未经检验、未盖卫生检验公章、未开检验证明或虽有公章证明,但卫生情况不符合要求的鲜猪肉。
4、乙方应向甲方提供生产经营许可证,卫生许可证,产品卫生检验检疫证明和法人代表身份证等书面材料及(复印件)。
第二条:甲方的责任
1、甲方根据自己的需求在乙方购买鲜猪肉制品。
2、甲方在提取或接收鲜猪肉制品时应严格验收,把好卫生质量关。如发现未经卫生检验、未盖卫生检验公章、未开检验证明或加工不良、不符合卫生要求者不得接收和加工使用。
3、接受乙方所提供的鲜猪肉制品后应按要求建立台帐。
4、甲方应按要求索要乙方的生产经营许可证、卫生许可证、卫生检验检疫证明等。
第三条:违约责任
1、乙方待甲方确认产品无品质问题后方可安排出货,若是所出售的鲜猪肉制品不符合甲方的要求,甲方有权退货。
2、如乙方的产品出现问题,而促成甲方经济损失或人员生命健康受到损害,由乙方承担相应责任。
3、若一方违约给另一方带来经济损失的,另一方可立即解除合同,并有权利追究违约方的相关法律和经济责任。
第四条:纠纷解决方式在合作期间若发意见分歧的双方可协商解决,解决不成的,由合同签定地所在的人民法院进行裁决。
第五条:其他事项其他未尽事项宜按相关法律法规执行。
第六条:协议有效期自签订之日起为期一年。
本协议一式两份,双方各一份,经双方签字盖章后生效。
甲方盖章:________________
法人代表签字:________________
联系电话:________________
合约签订日期:________年________月________日
乙方盖章:________________
法人代表签字:________________
联系电话:________________
合约签订日期:________年________月________日
甲方(买方):
乙方(卖方):
1、甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,在平等互利、协商一致的基础上,买方同本合同若有详细的双方签字的配置清单,请详见附件。
2.设备交付期
乙方在合同生效的天内向甲方交付上述设备,逾期将按照第七条规定执行。
3.设备运输、安装和验收
3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场并承担设备的运输、装卸、安装调试、保险、培训费等费用。
3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量,技术等问题,乙方应在 天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。
3.3设备到货后,乙方应在接到甲方通知后
3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4.付款方式
□安装调试验收合格正常使用一个月,无质量问题,付至合同价格 %,即人民币元,余款即人民币 元将在年后双方对该设备无异议后付清。
5.伴随服务
5.1乙方应提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。
5.2乙方还应免费提供下列服务:
(1)设备现场安装和调试
(2)提供设备安装和维修所需专用工具和辅助材料
(3)乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。
6.质量保证及售后服务
6.1乙方应保证所提供设备是在年生产的全新、未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及招标文件技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。该设备在使用一个月内,发生质量问题,应由乙方免费调换一台符合上述标准的全新设备。同时,乙方应按合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。
6.2乙方应提供保修期保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内免费更换零配件及不另付工时费。乙方在保修期内应确保开机率95%以上,如达不到,即相应延长保修期。
6.3维修响应时间 小时,到场时间 小时,逾期甲方可自行组织维修,费用由乙方承担。
6.4保修期满后,免人工费,年度定期预防性维修保养次数,不少于 次。
6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质服务,储备足够的零配件库,保修期满后,以 %的优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。
6.6维修工程部电话 。
7.索赔条款
7.1如经国家食品药品监督局检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:
7.1.1同意买方退货,并将全额货款偿还买方,并承担因退货而发生的一切直接损失及费用。
7.1.2按照货物疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受损失,将货物贬值。
7.1.3调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生一切费用和买方的一切直接损失。
7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同下的其他补救方法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每天迟交仪器的.合同价的1 %计收,直至交货或提供服务为止,但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的10 %.一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同,乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金。
7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权,商标权或工业产权的起诉。
7.4乙方保证不从事商业贿赂行为,一旦被列入商业贿赂不良记录,购销合同将自动解除并承担违约责任。
8.争端的解决
双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。
9.合同生效
9.1本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。
9.2本合同一式五份,以中文书就,签约双方各持肆份和一份,具有相同的法律效应。
10.合同附件
合同附件是合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。
10.1配置清单(必须提供)□设备的配置清单□维修配件报价□医疗设备相关耗材报价
10.2技术标准 □投标文件的技术响应 □设备技术说明 □医疗器械三证
11.其他
本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.特别约定:
甲方:
乙方:
(盖章) (盖章)
原告:王,女,汉族,现就职于x市劳教所第x大队,电话:
被告:河北x房地产开发有限公司,地址:xx市路号,法定代表人:张,电话:
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告购买被告拟建造的位于xx县一套面积为181.65平方米的商品房,该房屋为听枫苑t11号,交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后,原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是,被告却迟迟没有建造该房屋,超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行交房义务,导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定:“出卖人逾期超过45日未能交房的,买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同,返还已付房款,但被告到目前为止只返还给原告房款50000元,迟迟不予返还剩余房款,未能承担相应的违约责任。现诉诸法院,请求法院判如所求!
此致
为了规范建筑门窗购销行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规,明确双方技术、经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
一、建筑门窗用途概况
工程名称:______________建筑结构:______________
工程地址:______________使用层次:______________
二、建筑门窗供货要求
品种规格:______________
数量:______________
单价:______________
总金额:______________
根据工程进度需要、按时交货、制作以施工方提供窗口尺寸为准,包工。材料由甲方负责提供。
合计人民币金额(大写):______________
本合同中的单价是指门窗制作安装的工资款。
三、结算和付款方式:
1、结算方式:面积以实际洞口尺寸为准
2、付款方式与期限:工程竣工验收合格后,付至工程款95%,余5%保修期满(15个月内)后付清。
四、技术要求
1、乙方供应的产品执行并符合行业标准,(标准名称代号)JG/T3018-1994,如对产品有特殊要求,由甲、乙双方协商决定并在2栏中写清。
2、其它要求:乙方制作严格按照甲方所提供尺寸进行组装,如因甲方提供尺寸有误,造成损失,由甲方负责。窗框安装完毕后,甲方负责协调保护。
五、验收标准、方法及提出异议期限
1、验收标准,按该产品的国家标准验收,如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
2、甲方在验收时,如发现产品不符合规范要求,乙方应在三天内整改完毕。
3、如发现产品有严重质量问题,乙方必须返工重做,并承担一切损失。
六、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方违约,由违约方承担责任,并参照民法典有关条款及双方的约定,向对方偿付违约部分货款的伍倍违约金。
七、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决,协商不成的,可提请有关部门进行调解或通过有关法律程序解决。
八、期货约定事项
1、甲方应提供制作场地,并及时做好相应的.验收工作,如出现问题应及时协商解决。乙方所有的随用工具和机械均由乙方自带,甲方不负担任何费用。
2、其它约定:
(1)乙方必须确保安全生产、文明施工,服从甲方现场安全人员的管理,造成的安全事故甲方不承担任何责任。
(2)工期:_______年________月____日所有门窗框安装结束,____年____月________日晚________之前,门页、窗页大部分安装结束,____月____号门窗工程全部结束,总工期二十五天,实际以材料到场开始算工期,即制作安装门窗____天,门页、窗页制作安装____天。推迟壹天罚款________元,依次类推。
(3)玻璃损耗率每100块玻璃不得大于2块玻璃。
九、本合同自双方代表签字,如有未尽事宜,须由甲、乙双方共同协商解决。本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方:__________________乙方:______________
单位名称:______________单位名称:______________
工 矿 产 品 购 销 合 同
供方:_____________________
需方:_____________________
合同编号:
签订地点:
签订时间: 年 月 日
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
产品名称牌 号
商 标规格型号生产厂家计量单位数 量单 价总金额交(提)出货时间及数量
合计
合计人民币金额(大写)
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限______________________________________________________________________
三、交(提)货地点、方式______________________________________________________________________________________________
四、运输方式及到达站港和费用负担______________________________________________________________________________________
五、合理损耗及计算方法________________________________________________________________________________________________
六、包装标准、包装物的供应与回收______________________________________________________________________________________
七、验收标准、方法及提出异议期限______________________________________________________________________________________
八、随机备品、配件工具数量及供应方法__________________________________________________________________________________
九、结算方式及期限____________________________________________________________________________________________________
十、如需提供担保、另立合同担保书,作为本合同附件______________________________________________________________________
十一、违约责任________________________________________________________________________________
十二、解决纠纷方式(一)因履行本合同发生的争议由当事人协商解决,协商不成的提交____________仲裁委员会仲裁;(二)因履行本合同发生的争议由当事人协商解决,协商不成的依法向人民法院起诉。
十三、其它约定事项
供 方需 方鉴(公)证意见:
经办人:
鉴(公)证机关(章):
年 月 日
(注:除国家另有规定外,鉴(公)证实行自愿原则)
单位名称(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:电话:
电报挂号:
开户银行:
帐号:
邮政编码单位名称(章)
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:电话:
电报挂号:
开户银行:
帐号:
邮政编码
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
供方:_________________________
需方:_________________________
根据《_____》,供需双方本着友好、平等、互惠互利的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
一、本合同所列各种工艺品详细清单及_____标准如下表
___________________________________。
二、合同价款
本合同所列工艺品计人民币_____________元整(¥_______________元),明细价款附后。
三、包装及运输
供方必须采用在运输过程中不使合同货物受损的方法进行包装,并承担其包装费,货物的运输费用及在运输过程中的损坏由供方自行承担。
四、验收方法
按照有关工艺品的行业标准(如无行业标准按厂家工艺标准验收),因本合同标的物全部为手工制作,实际所供货物与样品难免有差异存在,因此验收时按实际到场货物为准。
五、货款的支付
1、合同签订后7天内,需方预付供方合同总价款的50%,即人民币____________元整作为预付款。
2、本着货到付款的原则,所有标的物到场验收合格后,需方在7天内支付余款,即合同价的____________元整(¥___________元)。
六、交货规定
1、交货地点:供需双方约定交货地点为__________________。
2、交货日期:合同签订后30天内交货。
3、运输费:供方承担。
七、双方责任、义务及权利
1、需方如在合同执行中途变更标的物的规,格及形状的,需征得供方同意,在和供方协商确认变更价款后方可变更,否则承担因此而引起的一切责任。
2、供方必须保证按时交货、如不能在约定时间内交货的,需经需方同意,未经需方同意擅自延长供货期的,承担因此弓|起的责任。
3、因供方原因导致标的物的规格、形状不符合本合同约定时,供方应进行更换;供方如提供替代产品的,其质量等级应等同或高于合同约定标的物,否则不予认可。
4、需方应按时支付合同价款,由于需方原因未能按时支付款项的.,供方交货日期相应顺延至付款后第____天起算。
5、标的物到现场一经需方验收合格后,需方不得以任何理由更换,如因需方原因更换标的物,增加更换部分货款并将更换部分物品的交货期顺延三十天。
6、本合同所订条款任何一方都不得擅自变更或修改,如确需修改的,变更方必须与利益相关方签订补充协议,否则造成的一切损失由提出变更方承担。
八、合同争议的解决方法
合同发生争议时双方协商解决,协商不成的向供方所在地法院起诉。
九、未尽事宜约定
本合同未尽事宜双方协商补充,补充条款以附件形式与本合同具有同等法律效力,与本合同冲突的条款以协议条款为准。
十、合同份数、生效与终止
本合同壹式贰份,双方各执壹份,双方签字盖章后生效,履行完毕及款项付清后自动失效。
甲方负责人:_____________________乙方负责人:____________________
契約番号: 締結場所:
20 年 月 日 _______________________________________________________________________________
(以下甲という)と 会社(以下乙
という)は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する(契約)。
第一章 総則
第1条:基本原則
甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。
第2条:適用範囲
他の有効的.な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約(以下個別契約という)に適用する。
第3条:個別契約
1、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから一週間内に異議を提起しずに受注になる。
2、甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。
第4条:個別契約の変更
1、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。
2、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。
第二章 取引
第5条:製品規格
1、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等(以下借りた図面という)。
⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する(以下認可図面という)。
2、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質問に対して、早く返事すること。
3、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。
4、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。
第6条:借りた図面の管理
乙は借りた図面管理する専職担当者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない;甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。
⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。
第7条:価格
1、個別契約を締結する前に、甲乙双方は相談した上で価格を確定する。 2、甲に見積書またはコスト予算計画を提供する要求された時、乙は早く提供すること。
第8条:納品
1、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、数量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。
2、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負担について双方が価格と一緒に決定する。
3、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。
第9条:納期変更
1、納期遅延の可能性がある時、乙が延期原因と予定納期を 日間前に甲に出し、指示を待つ。
2、乙が自身の原因で納期を延ばすので甲に損害をもたらす時、一切損害を賠償する。
3、乙が納期を繰り上げようとする時、事前に甲の同意を取らなければならない。
第10条:納品数量
乙が要求される数量により、納品しなければならない。
第11条:引き受け
1、乙が第8条または前条規定により納品する時、甲が受け取らなければならない。
2、乙の納品した製品が第8条または前条規定に違反した場合に、甲が返却してもいい。
第12条:入荷検査
1、引き受ける製品に対して、甲が三日間内に甲の決めた方法で検査の上合格品を引き受ける。
2、不良品を検出する時、甲が直ちに不良内容を乙に知らせる。
第13条:不良品の処理
乙が不良品の通知書を引き受けてから甲の要求により( )日間内に修理するまたは足りない分を補充する。
第14条:特採
乙の要求または他の理由により、甲が軽微不良がある製品を特採同意する場合に、乙が甲の要求により製品の等級を下げる。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回に限るから。乙は早く改善対策をすべき。
第15条:所有権の移り
1、第12条または第14条により検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。しかし、製品の内に甲からの支給品が入っている場合に、第23条により処理する。
2、甲が乙の所で検査済みの製品を乙より甲の要求によって指定された所に運搬する。運搬済み前に専職担当者を置けて管理すること。
第16条:不良品の取引
1、乙が不良品の通知を受け取る日から一週間内に(第14条特採する不良品除外)すべての不良品を取り返す。しかし、甲に無償支給された材料、部品の原因で不良になる場合に、規定によって甲が自分で処理する。
2、乙が不良品の通知を受け取る日から一ヶ月以上に不良品を取り返さない場合に、甲が自行処理する権利がある。
第17条:代金の支払い
甲が検収した製品の代金を( )日間内に乙の指定口座に電報為替(送金為替、勘定の振り替え等)する。
第18条:相殺
1、前条と他の代金に対して、甲が規定する期日以内に有償支給の部品又は機械設備の貸賃金と相殺してもいい。
2、甲が前項通りに相殺する時、乙の買掛金から相殺金額を差し引いて、残高を乙に支払う(相殺伝票について双方協議する上で決定すること)。
第19条:品質保証
1、乙は甲の国際共通の先進建設設備を生産する目的をよく理解する上で第5条の規格と品質特性の要求に合う製品を生産することと保証する。
2、乙が技術能力を安定的に高めてくることを図って、有償または無償で技術指導を積極的に受け取る。それに、優れた人員を育成するために、乙が教育訓練計画を作成し、実施する。
3、乙が工程ごとに品質をよく検査して、必要な検査設備と測量器械を設置して、優れた品質製品を甲に提供することを保証する。
4、甲が検出する不良品に対して、乙は甲に指示された通りに修理取り替え、損害を賠償する同時に、再発生対策と措置を制定する。
第20条:乙の下請会社の利用
1、乙が事前に甲の認可を取る場合に、第三方に全部または一部分の製品の製造と加工を下請してもいい。
2、乙が下請会社に任せる場合に本契約についての責任と義務を移してはならない。それに、下請会社の行為について、甲が乙、下請会社に対して一切責任を負わない。
3、甲の技術基準、図面等を下請会社に貸した場合に、乙が最低の貸す範囲に限り、相手に借用証明書を書かせて、使用済みすぐ返させることと要求する。それに、情報を守るために、下請会社に本契約を厳格に守らせる同時に、『第三方に販売禁止』という規定を厳格に守ることと要求する。
第21条:甲より提供する材料、部品等について
甲乙双方は共同協商して、特定部品の特性を保持するために、甲の規定によって、乙に製造加工用の原材料、部品、半製品、組み立て製品等(以下支給品という)を有償でまたは無償で支給してあげる。
第22条:支給品の検査
1、乙は甲より支給した製品を受け取ってから、三日間内に検査して、不良または数量不足を見付けた場合に、直ちに甲に知らせて、指示を待つこと。 2、乙は前項規定に沿わなくて損害を招く場合に自分で責任を負う。
第23条:支給品の所有権
1、甲より無償支給品及びそれを利用して乙が製造加工した再製品、半製品と完成品の所有権は甲に属する。
2、乙が支払い済みの前に甲より有償で提供した製品またはそれを利用して製造した再製品、半製品と製品の所有権は甲に属する。それに、有償支給品について、乙は別途に使用してはならない。残りがあれば甲に返らなければならない。
第24条:支給品の管理
1、乙は甲の支給品の使用が規定に限って、別途に使用禁止に基づいて、専職担当者を置けて支給品を管理すること。
2、乙は甲の無償支給品の端材、切粉の処理方法について甲の要求によって処理すること。
3、第三方が支給品を没収または他の処分なので甲の所有権利益を大きく損害したあるいは損害可能性がある場合に、乙は製品の所有権が甲に属すること
售车方(甲方):
购车方(乙方):
甲方现将车转让于乙方。该车车牌号为码为粤B.09挂。现订立汽车转让合同如下:
第一条:汽车质量:该车于20______年10月登记,检验合格期至20______年03月.该车养路费缴至20______年06月中旬,因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同.
第二条:汽车价格:经双方协商该车的转让价为人民币218600.00¥元。
第三条:权利义务:
1.甲方向乙方转让车辆时向买受人提供车辆证件;说明汽车的现状。
2.乙方在购车时应认真检查甲方所提供的车辆证件、手续是否齐全.并且应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。乙方在购买该车后,负责车辆的维修以及相关规费的.缴纳。
第四条:车辆过户:车辆必须过户,一切费用均由买方承担。双方共同到车管所办理车辆过户手续。
第五条结算方式及期限:乙方将车辆验收合格后,先付6000.00¥元定金给甲方,待过户手续办理完毕后将本合同余款一次性付给甲方。
第六条:合同文本:本合同一式两份,双方各执一份。
第七条:合同效力:本合同经买卖双方签字盖章后生效。
第八条:违约责任:按(合同法)参照执行;解决合同纠纷的方式:双方友好协商,协商不成时任何一方可向所在地仲裁或向所在地人民法院起诉。
售车方(甲方):(乙方):
______年______月______日______年______月______日
买方:________(以下简称甲方)
供应商:________(以下简称乙方)
一、产品名称
铝合金推拉窗
二、供应商的工作范围:供应商应根据本合同提供所有成品铝合金窗和材料及附件,并负责安装。
三、运输方式及费用承担:供应商负责运输至施工方便的地方,费用由供应商承担,不产生任何二次运输费用。
四、地点:________交货地点:________;
五、结算方式:各种规格型号的.窗数乘以对应的单价得到结算价格。(产品、规格和数量见第2页)
六、支付方式和结算方式:
双方签订合同后,甲方先支付总额的50%,约8000元,货物安装后支付总额的50%;人民币9,677.4元整(支付账户: 0033 7000 4775 019建行连惠平)。
乙方(公章):_______________。
法定代表人(签名):______________
签订购销合同应当注意哪些事项呢?
一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量等具体内容注意事项
1、名称要正确填写,不要写习惯名或自命名。
2、凡使用品牌、商标的产品,应特别注明品牌、商标和生产厂家。
3、规格型号,参考相应的物资目录、设备目录。
4、产品数量和计量方法,按国家或主管部门规定的计量方法执行;没有规定的,按双方商定的计量方法执行。
5、价格、金额,除国家规定必须执行国家定价的以外,由当事人协商议定。执行国家定价的,在合同规定的交付期限内国家价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价格执行;价格下降时,按新价格执行。逾期提贷或者逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;价格下降时,按原价格执行;
6、供货期限,可以合同约定。一般来讲,提货的以乙方通知提货日期为准(应给甲方必要的途中时间),代办托运的以货交承运人为交货日期,送货的以送达目的地为准。
7、可以约定分批交货。
二、质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限
有国家强制性标准或者行业强制性标准的,不得低于国家强制性标准或者行业强制性标准签订;没有国家强制性标准,也没有行业强制性标准的,由双方协商签订。供方必须对产品的质量和包装质量负责,提供据以验收的必要的技术资料或实样。产品质量的验收、检疫方法,根据国务院批准的有关规定执行,没有规定的由当事人双方协商确定;
标准有国家标准GB、部颁标准、企业标准QB。如果要填写,须有标准代号、编号和标准名称。一般的购销合同,多数泛泛约定为国家标准。如果对于特定产品,或对产品质量有特殊要求的,必须具体约定为哪个标准,或商定的条件、样品(共同封存样品,分别保管)、补充技术要求。
约定供方对其所提供产品的质量保证期限,在保证期内,发现质量问题,应承担违约责任,但排除需方的非正常使用导致。
三、交(提)货地点、方式
1、交货地点,涉及“标的物交付”,也是风险转移的分界点。
交货地点,作为合同履行地,它涉及合同纠纷的司法管辖权。当约定的交货地点与实际交货地点不一致时,以实际交货地为合同履行地。如果双方约定了合同履行地点,则货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等,均不应视为合同履行地。
2、交货方式:工厂交货(提货)、目的站港交货(送货)、货交承运人(代办运输)等等。对外货易中,有专门的术语。
四、运输方式及到达站港和费用负担
1、运输方式一般由需方提出,也可协商确定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。如果由于供方原因,选择了不合理的运输路线和工具,由此造成的损失,就承担赔偿责任。
2、运输费用的负担,应结合货物价款考虑,要明确约定清楚,以避免争议。
五、合理损耗和计算方式
产品交货数量的正负尾差,合理磅差和在途自然损耗量,对此规定及计算方法,有关主管部门有详细规定,在合同中应明确注明。
我们的实践中,一般不允许有量差,按实际收货量结算。
六、包装标准、包装物的供应和回收
包装是一切有形产品生产过程中不可缺少的重要组成部分,包装不善则会使商品变质和损坏,失去商品本身所具有的价值和使用价值,而高质量的包装不仅能有效地保护商品,而且能提高商品的附加值,增强商品本身的竞争力。而讲质量,首先要讲标准,标准化是提高产品质量的重要保证。
1、产品包装标准:按国家标准或专业标准执行。没有通用方式的,也没有约定的,供方应当采用足以保护标的物的包装方式。
2、包装物供应,除国家规定由需方供应的以外,应由供方供应,也可合同约定。
3、包装物回收:由合同约定,并约定回收费用。如,油桶、氧气瓶等。
七、验收标准、方法和提出异议的期限
1、验收手段:全面检验、抽样检验、理论计算、实际过磅。
2、验收标准:国家标准,行业标准、企业标准、约定标准。
3、验收时间:约定多少天内应验收完毕,不同于提出异议的期限。
4、提出异议的期限:
在约定检验期间的,需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方,怠于通知的,视为数量或质量合格。书面通知中,建议明确供方的回复时间,否则视为默认需方提出的异议和处理意见。
没有约定检验期间的,需方收货后,应当在发现不合格的合理期间内通知供方,未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的,视为合格。但对质量保证期有约定的,适用质量保证期。当然,供方知道所提供的产品有质量问题的,不受上述通知时间的限制。
“合理期限”一般来讲,品种、规格、型号、花色和质量不合格的,为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品,应在运转之日起6个月内提出异议。
5、也可以详细约定由谁(由哪个机构)负责验收和试验等等
甲方:泸州老窖生命中那坛酒股份有限公司
乙方:
鉴于:
1、甲方作为一家酒类销售公司,系专营泸州老窖特曲系列产品的销售管理机构。
2、乙方作为甲方在 内的团购经销商,负责在以上区域内开发团购客户,并提供产品配送服务。现甲、乙双方本着诚实信用,平等互利的原则,签订本合同,共同约定如下:
1、甲方向乙方提供下表中产品,保证产品品质符合国家相关规定并向乙方提供优质的售后服务;乙方按照计划内结算价向甲方打款进货。具体价格如下:
2、甲乙双方约定:泸州老窖特麯酒(老方瓶)只面向国有企事业单位;泸州老窖特麯酒(老圆瓶)只面向党政军系统;泸州老窖大曲酒外贸版只面向基层单位。
3、合同期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
4、乙方承诺:乙方自愿遵守本合同约定的第2条即只在合同约定的单位定向
销售,乙方向甲方购买的产品只在市团购渠道销售,不得将产品销售至 市区域之外,且保证产品不进入市场流通渠道(包括但不限于大卖场、单体商场、连锁超市、社区零售店、名烟名酒店、餐饮酒店、批发市场等营业场所)。并且,乙方保证不得低于计划内结算价销售产品。如乙方出现前述违约行为,甲方有权取消乙方销售本协议下产品的资格,并取消本协议项下产品的市场支持及推广奖励。
5、甲方为乙方提供的产品需由甲方在包装上进行特殊编码标识。
6、在乙方销售执行过程中,甲方根据自身的产品保障能力,可阶段性停货或控制发货数量,此调整不构成甲方对本协议的违反,因甲方停货、涨价或换装等实施阶段性销售调整的,以甲方临时通知文件为准。
7、乙方向团购客户销售本协议约定的产品后,由乙方将产品配送至客户指定地点。对于乙方提供的销售服务,甲方向乙方支付相应推广奖励,推广奖励由客户根据自身需求进行选择,奖励金额为本协议第8条所约定的销售金额的13%购物返券 (货补)奖励或者10%的现金奖励。若乙方首笔订单量超过50件,甲方根据乙方首单进货量给予乙方5%的品鉴酒小酒支持,用于乙方进行公关、品鉴及开展促销活动。
8、甲乙双方约定合同期内乙方实现的销售金额是指:本合同约定期限内,乙方自行向甲方打款进货的金额。(备注:对于乙方退货的产品金额不计入销售金额。)
9、乙方向甲方购买产品实行先款后货,购货前,乙方应将货款全额支付至以下甲方指定账户,甲方确认货款到账及订单信息后,将产品发运至乙方指定仓库,运费由甲方承担。如在运输过程当中货物损坏,乙方有权拒收;交货后货物破损由乙方自行承担。甲乙双方约定:非产品质量问题,甲方概不退货。
甲方账户信息如下:
10、乙方提供销售服务须满足以下要求:
(1)为保证销售服务及时高效,乙方须保证自身保有相应库存。为此,乙方须自本合同生效之日起 10 日内向甲方打款备货,备货数量由双方另行协商。
(2)甲方就本协议第一条项下所列明的产品品项,分别制作所对应的酒票,酒票由甲方专职人员管理。乙方确认团购客户购买意向后,向甲方申请酒票,并协助客户填写酒票。乙方确认收到客户货款后,将客户所购酒品发运至客户指定地址。乙方再次打款备货时,需提供上一批次产品数量的酒票。
(3)为保证双方及时有效沟通,现指定联系人如下:
甲方指定以下联系人:
甲方指定联系人姓名和联系方式: 乙方特指定以下联系人:
乙方指定联系人姓名和联系方式:
乙方指定收货地址及联系人:
11、本合同履行过程中产生的纠纷,双方协商解决,协商不成,提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
12、本合同壹式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,自双方签字盖章之日起生
效。
甲方:(签章)乙方:(签章)
签字: 签字:
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年月日
甲方:______________
乙方:______________
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则,就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同,以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式:
二、产品质量:
1、乙方保证所提供的产品货真价实,来源合法,无任何法律纠纷和质量问题,如果乙方所提供的产品与第三方出现了纠纷,由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
三、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的,按延迟供货的部分款,每延迟一日承担货款的`万分之五违约金,延迟10日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定,延迟一日,需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的,除支付违约金外,乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货,否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
5、合同解除后,双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算,不得刁难。
四、其他约定事项
本合同一式两份,自双方签字之日起生效。
如果出现纠纷,双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其它事项:
甲方:_____________________乙方:_____________________
开户银行:_________________开户银行:_________________
账号:_____________________账号:_____________________
_______年_______月_______日
甲方(需方): 乙方(供方):
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,本着友好合作,诚实信用的原则,经甲乙双方协商,就新风工程一致达成如下合同条款。
一、 设备型号及其价格详见附表
二、 合同价款及支付
1.根据双方协议结果,确认本合同总价款为人民币 元。本报价不含税,如需发票,按合同总金额8%的税赋征收税款。
2.签定本合同时甲方一次性支付合同总款。
3. 增项和变更部份按实际使用情况按时结算。
三、运输方式:
1. 乙方负责送货到甲方工地,运费已列入预算的乙方不再另行收取。
四、工程进度
1. 安装工期约为 ______天,具体开装日期由甲方提前七天通知乙方。
2. 如因甲方原因和其他非乙方因素造成工期延误,工期自动顺延。
五、变更:
1.合同实施过程中,如有变更,双方应另行签定变更协议书并附变更清单。
2.变更合同及其附件有同等法律效力。
六、甲方责任:
1. 按合同规定的方式及时付款。
2.负责协调施工现场与其他工种、小区物管之间的关系。
3..负责办理必要的施工手续(包括施工出入证等),费用由甲方负责。
4.系统设备没有调试交付使用前不能擅自使用。
七、乙方责任:
1.参照相关标准,按时、保质的完成安装、调试任务。
2.乙方施工人员有责任爱护甲方的物品,严格按照施工流程操作,保证施工质量。保修期内由乙方产品和施工质量造成甲方的经济损失,概由乙方赔偿。
八、保修
1.保修期为机器出厂日期后18个月,保修期内乙方负责一切保修,包括相关零部件的更换,维护。保修期满后,乙方维修人员将收取零配件成本费用及人工费。
九、其他
1.本合同一式两份,双方各执一份,具同等法律效力;
2.合同未尽事宜由双方协商解决,其内容作为本合同的附件与 本合同具同等法律效力。
3.__________________________________________________________________
甲方: 乙方: 徐州市华瑞科技有限公司
地址: 地址: 徐州升辉装饰城新7厅
电话电话: 日期: 日期:
甲方(供方):____
乙方(需方):____
一、相关法律法规的规定
甲乙双方本着诚实、信用、公平、等价有偿、友好协商的原则,就购买下列货物,签订本销售合同。
二、货物标准:____
乙方交付的货物品牌、规格、数量、质量、配置等均符合该品牌生产厂家的全新产品标准,并被妥善包装。保证货物为全新的,未开箱。对于甲方要求另行增加的功能配件,应保证该配件的兼容性,并有相应的配套资料等。
三、交货运输
交货:____乙方承诺按照合同约定及时向甲方供货(或交付承运人)。
交货地点及交货时间:____
收货人:____
电话:____
运输:____
方式:____□公路□铁路□航空□集装箱□行包□其他
运输和相关费用的承担:____□甲方□乙方
保费的承担:____□甲方□乙方
四、付款:____
本合同签订并生效后,甲方同意一次性以支票或电汇方式,向乙方支付合同项下所购设备货款;发票不作为付款依据,以银行凭证及其他凭证为付款依据。
五、验收标准:____
对货物品牌、数量、型号(外包装标注)验收,应符合合同约定内容;有安装调试要求的,乙方应提供免费的相应服务。
六、保修条款:
乙方保证提供的货物,由品牌生产厂家提供售后保修服务,并依照厂家规定实行保修;
七、所有权与风险转移:____
1、在甲方支付全部货款前,货物的所有权归乙方所有。因甲方未按合同约定履行付款义务的,乙方有权以任何方式将货物收回,甲方须承担因违约而给乙方造成的经济损失,包括但不限于违约金、收回货物的运费及其他费用等;如甲方已将货物出售给第三方,则甲方同意将其对第三方享有的债权转让给乙方。
2、货物的风险责任,自提货之日起转移给甲方。
八、不可抗力:____
由于发生不可抗力因素,致使乙方延期交货或不能交货,乙方可免除责任。上述情况下,乙方仍需采取必要措施尽快交货,并及时书面通知甲方,双方另行协商。
九、违约责任:____
任何一方违反本合同的相关内容,或任何一方的过错责任,给对方造成了经济损失,在本合同和国家法律的允许范围内,均负有相应的赔偿义务。
1、甲方违约责任
(1)甲方逾期付款的,每日须按逾期支付款项金额的千分之五的标准向乙方支付违约金,甲方如逾期_______日仍未支付货款,乙方则有权收回已交付的全部货物并要求甲方承担合同总价款的%的违约金。
(2)甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的(包括甲方中途退货),视为甲方单方违约,并赔偿乙方因此造成的`损失。
2、乙方违约责任
(1)乙方逾期交货的,按照对等原则(参照上款中甲方违约限定)承担相应的违约金赔偿义务。
(2)在乙方送货和乙方代办托运的交货方式中,如因甲方错误告知到货地点和接货人,致使乙方无法按时送达,乙方不承担任何责任。
十、保密条款:
未经对方书面同意,任何一方不得向与本合同无关的任何第三方泄露合同内容及合同涉及的相关技术文件。
十一、其他:____
(1)合同的签署效力,均以单位公章为凭;
(2)本合同包含如下附件(与正文同等效力):____
(3)如有任何对本合同的补充或修改,须经双方协商同意,并签署书面文件加盖公章,作为本合同的补充附件。如修改或补充内容与本合同内容发生冲突,以修改或补充内容为准。
(4)本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成按合同法有关规定办理。
(5)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份、
甲方:____
乙方:____
日期:____
日期:____
通常情况下,商品房买卖合同的主要内容包括当事人、标的物及其数量和质量、付款、履行期限、履行方式、违约责任等。
一、当事人
商品房的出卖人一般是房地产开发企业,应注明其名称、法定代表人、工商登记号、住所及联系方式等基本情况。买受人如为法人或其他组织,同样予以注明。如为自然人,则应注明其姓名、身份证件号码、住所及联系方式等。
二、商品房基本状况
首先要注明出卖人出售房屋的法律依据,包括土地使用权出让合同号、土地使用权证或建设用地批准证书号、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、如为预售商品房,还应明确其预售许可证号。
其次,要注明商品房的基本情况,包括具体位置、楼层、朝向、建筑面积及套内建筑面积等。其他装修、装饰等可由当事人自由约定。
三、价款及支付方式
商品房的价款包括单价与总价两种。总价可以按幢、套或单元计价,不论商品房实际面积与约定是否存在误差,均不对其价格进行调整。单价是按商品房面积计价,可分为依建筑面积计价、依套内建筑面积计价和依使用面积计价三种方式。
商品房买卖合同的价款支付方式一般有三种方式:第一,以所购商品房抵押贷款的方式付款,也称按揭付款;第二,一次性付款;第三,分期付款。按揭付款方式,应明确约定买受人应支付的首期金额及支付时间与方式,向哪家银行申请贷款,如贷款申请不获批准时有关事项的处理等。如为一次性付款或分期付款方式,则应明确房款或各期房款的支付时间及方式。
四、商品房交付使用方式及条件
合同需明确商品房的交付时间与程序。通常由出卖人于合同约定日期前通知买受人前往商品房所在地接受交付,买受人则于交付使用通知送达后按约定或通知指定的日期接受交付。
合同应对商品房应当具备的使用交付条件约定,主要为商品房应具备必要的验收文件,如建筑工程质量验收、消防验收、综合验收登记备案表等。买受人依照合同约定的交付使用条件对商品房进行验收。
五、公共配套设施设备条款
由于商品房的正常使用有赖于各种公共配套条件的完善,因此合同对该部份应当予以明确约定。
六、面积差异的处理
当事人可对房屋面积的差异作出约定,当事人没有约定的,依照最高人民法院的司法解释确定。
七、产权登记的约定
由于我国不动产物权的变动以登记为要件,因此在商品房交付使用后应办理将房屋所有权及相应的土地使用权转移到买受人名下的登记手续,合同对此应作明确约定。
八、违约责任
出买人的主要义务是提供合格的商品房,其主要的违约情形是未按合同约定的日期和标准交付商品房,承担的违约责任方式主要为实际履行、赔偿损失、修理或更换、解除合同。买受人的主要义务为付款并接受商品房,承担违约责任的方式是实际履行合同、赔偿相应损失和解除合同。
合同当事人:___________
甲方(卖方):___________
注册地址:______________________
营业执照号码:______________________;
资质证书号码:______________________
法定代表人:______________________;
国籍:___________
证件类型:□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他
证件号码:_________________________________
通讯电话:___________;
邮政编码:___________
通讯地址:_________________________________
委托代理人:___________;
国籍:___________
证件类型:□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他
证件号码:_________________________________
通讯电话:___________;
邮政编码:___________
通讯地址:_________________________________
委托代理机构:______________________
注册地址:______________________
营业执照号码:______________________;
资质证书号码:______________________
法定代表人:___________;
国籍:___________
证件类型:□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他
证件号码:______________________
通讯电话:___________;
邮政编码:___________
通讯地址:_________________________________
乙方(买方):_________________
出生日期:___________;
国籍:___________;
所占份额:___________
证件类型:□身份证□护照□户口簿□出生证□军官证□士兵证□通行证□企业法人营业执照□法人登记证书□组织机构代码证□社会团体登记证书□公司注册证□其他
证件号码:_________________________
户籍所在地:______________________
注册地址:______________________
通讯地址:______________________
通讯电话:___________;
邮政编码:___________
电子邮箱:______________________
法定代表人:___________;
国籍:___________
证件类型:□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他
证件号码:_________________________________
代理人:___________;
国籍:___________
证件类型:□身份证□护照□军官证□士兵证□通行证□其他
证件号码:_________________________________
通讯电话:___________;
邮政编码:___________
通讯地址:_________________________________
第一条 本合同依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,由买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上共同订立。
第二条 项目建设依据
甲方以 方式取得位于________________ 编号为__________的地块的土地使用权,面积__________平方米,规划用途为__________,土地使用权年限从_____年 _____月 _____日起计算,住宅用地70年,商业用地40年,工业用地50年,其他用地50年。
甲方经批准,在该地块上投资建设_______商品房(填写《商品房预售许可证》记载的项目名称)。该项目的有关批文如下:
1.《建设用地规划许可证》
颁发机关:__________ ;编号:__________ ;
2.《建设工程规划许可证》
颁发机关:__________ ;编号:__________ ;
3.《国有土地使用权证》
颁发机关:__________ ;编号:__________ ;
4.《建设工程施工许可证》
颁发机关:__________ ;编号:__________ ;
5. _____________________________________。
第三条 商品房销售依据
乙方购买的商品房为预售商品房。
该商品房作为在建商品房,已具备《广东省商品房预售管理条例》规定的预售条件,已取得《商品房预售许可证》,编号为__________;核发机关为 ____________________。
第四条 合同标的物基本情况
乙方所购商品房为本合同第二条约定的项目中的______层 房(下称该商品房),房屋地址:____________________。
该商品房所在楼宇的主体结构为 结构;建筑物地上层数为_____层,地下层数为_____层。
该商品房的用途为_________,层高为_______ 米。该商品房户型结构为_____房____厅_____厨______卫,封闭式阳台____个,非封闭式阳台 _____个。
该商品房合同约定建筑面积共__________ 平方米,其中,套内建筑面积 __________平方米,共有分摊面积约__________平方米。
第五条 物业服务
甲方应按照《广东省物业管理条例》的规定划定物业管理区域,并报物业所在地房地产行政主管部门备案。
甲方已按照《广东省物业管理条例》的规定在物业管理区域内配置物业服务用房。物业服务用房的所有权依法属于全体业主。
甲方已按照国务院《物业管理条例》及《广东省物业管理条例》规定的方式和条件选聘具有相应资质的 物业服务企业进行前期物业管理服务,并签订书面的前期物业服务合同。物业服务合同期限__________ 。物业服务费为每月每平方米建筑面积(人民币) __________元,由乙方自收楼之日起按【月】【季】【半年】【年】按时交纳。甲方应当负责监督物业服务企业按照前期物业服务合同的约定提供物业服务,并督促物业服务企业于物业服务合同签订之日起15日内报物业所在地房地产行政主管部门和街(镇)备案。
甲方应制定《临时管理规约》,并在签订本合同前向乙方明示该商品房项目的前期物业服务合同和临时管理规约;乙方在签订本合同时对遵守《临时管理规约》作出书面承诺。
第六条 基本术语的含义
双方同意,合同中出现的基本术语作如下理解:
1.首层:本合同所指首层以经规划管理部门批准的设计图纸的标注为准。
2.建筑面积:房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层高2.20米以上(含2.20米)的永久性建筑。其中,全封闭阳台按其外围水平投影面积计算全部建筑面积,未封闭阳台按其外围水平投影面积计算一半建筑面积。
3.套内建筑面积:套内使用面积、套内墙体面积与套内阳台建筑面积之和。
4.层高:是指地面至楼面或楼面至楼面、楼面至瓦底之间的垂直距离。计算建筑面积的房屋结构,层高均应在2.20米以上(含2.20米)。
5.共有分摊面积:整栋建筑物的建筑面积扣除整栋建筑物各套(单元)套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房以及人防工程等建筑面积,即为整栋建筑的共有建筑面积,其内容包括:
(1)电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及为整栋服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算;
(2)套(单元)与公共建筑之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。
6.已支付房价款:以按揭贷款购房的,该款项不限于乙方自行支付的首期价款,还包括以贷款方式向甲方支付的款项。
第七条 计价方式和价款
甲方与乙方约定按下列第 种方式计算该商品房价款:
1.该商品房以【套】【整层】出售,按套内建筑面积计算房价,单价为每平方米( _____币) _____元,总金额(_______币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整。
2.该商品房以整幢出售,按建筑面积计算房价,单价为每平方米( _____币) _____元,总金额(_______币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整。
第八条 付款方式
甲方同意乙方按下列第 种方式支付房款:
1.一次性付款
在 _____年_____ 月____日支付全部房价款,总金额(_______币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整。
2.分期付款
(1)第一期:自本预售合同网上签订之日起______日内(不超过5日)支付全部房价款的_____%,金额( 币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整
(2)第二期:在_____年_____ 月____日前支付全部房价款的____%,金额( 币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整。
(3)第三期:在_____年_____ 月____日前支付全部房价款的____%,金额( 币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整。
(4)第四期:在_____年_____ 月____日前支付全部房价款的____%,金额( 币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整。
(5)第五期:在_____年_____ 月____日前支付全部房价款的____%,金额( 币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整。
(6)______________________________________________ 。
3.按揭贷款方式付款
首期款:自本预售合同网上签订之日起_____日内(不超过5日)支付全部房价款的 ______%,金额( 币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整。
除首期款外,剩余房款金额( 币) 元(大写:_____亿 _____仟_____ 佰_____ 拾_____ 万 _____仟 _____佰_____ 拾_____ 元)整,应于_____年_____ 月____日前申请办理银行按揭手续,并按照按揭方式付款。
按揭银行是 ______________________。
委托代理人:____________________ ;
注册地址:______________________ ;
营业执照号码:_______________ ;资质证书号码:_______________ ;
法定代表人:_______________ ;联系电话:_______________ ;
通讯地址:_______________ ;
邮编:_______________ 。
(1)甲方代理乙方办理按揭贷款手续的
乙方应在签订本合同并支付首期款后 日内,将申请银行按揭贷款需由乙方提供的证件资料交付甲方或甲方指定的第三人。
(2)乙方自行办理按揭贷款手续的
甲方应在乙方支付首期款后 日内,将申请银行按揭贷款需由甲方提供的证件资料交付乙方或乙方指定的第三人。
4.其他付款方式:___________________________________________________________________________。
第九条 预售款的收存和使用
甲方应当按照《广东省商品房预售管理条例》第三十条的规定使用乙方支付的预售房款,即在项目竣工之前,预售房款只能用于购买项目建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款及法定税费,不得挪作他用。
为保证预售款按照上述用途使用,防止挪作他用,乙方应将商品房预售款按照《广东省商品房预售管理条例》的规定支付至以下商品房预售款监控账户,接受广州市国土资源和房屋管理局的监控。
预售款监控银行:_______________ ;
预售款监控账号:_______________ 。
第十条 逾期付款的违约责任
1.一次性付款的
如果乙方未能按照本合同第八条约定的期限将全部房款支付至预售款监控账号,甲方有权要求乙方每日按总房款0.05%的标准支付违约金;经甲方催告,逾期超过 日,乙方仍未按约支付的,甲方有权解除合同。
2.分期付款的
如果乙方未能按照本合同第八条约定的期限将各期房款支付至预售款监控账号,甲方有权要求乙方每日按未支付房价款0.05%的标准支付违约金;经甲方催告,逾期超过 日仍未支付的,甲方有权解除合同。
3.按揭付款的
如果乙方未能按照本合同第八条约定的期限将首期款支付至预售款监控账号,甲方有权要求乙方每日按未支付首期房价款0.05%的标准支付违约金;经甲方催告,逾期超过 日仍未支付的,甲方有权解除合同。
甲方代理乙方办理按揭贷款或甲方指定按揭银行的,甲方应要求按揭银行在发放贷款时将全部按揭贷款直接划入预售款监控账户,不得放入其它账户。
乙方自行办理按揭贷款的,乙方应要求按揭银行在发放贷款时将全部按揭贷款直接划入预售款监控账户。
甲方要求解除合同的,甲方应自其要求解除合同通知书到达乙方之日起10日内,将乙方已支付房价款退还给乙方。
第十一条 预售合同备案确认和预购商品房预告登记
双方同意按以下第 种方式办理预售合同备案确认和预购商品房预告登记:
1.甲乙双方共同办理
甲乙双方应于本合同网上签订之日起_______日内(不超过30日),持本合同向房地产登记机构申请办理预售合同备案确认和预购商品房预告登记。
2.乙方委托甲方办理
甲方应当在本合同网上签订之日起_______日内(不超过30日),为乙方办妥预售合同备案和预购商品房预告登记,并将预购商品房预告登记证明书交付乙方。乙方应当及时提供登记机关要求的需乙方提供的证件资料。
甲方应如实告知乙方为办理预售合同备案确认和预购商品房预告登记需要由乙方提供的证件资料。甲方未告知或告知的内容不完备、不准确,致使乙方未能及时提供证件资料的,由甲方承担责任。乙方不提供或延迟提供相关资料的,由乙方承担责任。
若甲方未在规定或者上述约定的期限内与乙方申请预告登记或者未依乙方委托代为申请预告登记的,乙方可以按照《广州市城镇房地产登记办法》的规定,单方向登记机构申请办理预购商品房预告登记。
第十二条 交房条件
该商品房项目工程竣工验收合格,并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件;满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件,并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。
第十三条 房屋交付
甲方应当在_____年_____ 月____日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时,应当向乙方发出收楼通知书,甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的,物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书。
因不可抗力等原因,房屋需延期交付使用的,甲方应当及时书面告知乙方。
房屋交付使用后,甲方不得以房屋已交付使用为由怠于履行其在本合同中应承担的其它义务,如:办理产权证的义务等。
第十四条 延期交房的违约责任
甲方如未能按本合同规定的期限交房,按下列第___种方式处理:
1.按逾期时间,分别处理(不作累加):
(1)逾期不超过______日的,甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止,每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金,本合同继续履行。
(2)逾期超过 日后,乙方有权单方面解除合同。
乙方要求解除合同的,应书面通知甲方,甲方应在收到乙方解除合同通知之日起 日内(不超过30日)退还乙方已支付房价款并支付利息(利息以乙方付款日起至甲方退款日止为期,按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算),同时按该商品房总价款的10%向乙方支付违约金,违约金不足以补偿乙方实际损失的,甲方应补偿其差额。
乙方要求继续履行的,合同继续履行,甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止,每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金。
2. _________________________。
由于乙方原因,导致未能按期交付的,双方同意按以下方式处理: 。
第十五条 房屋交付时的有关资料
甲乙双方进行房屋验收交接时,甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料:
(一)规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。
(二)建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》。
(三)公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。
(四)供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料。
(五)人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件.
(六)《房地产(住宅)质量保证书》。
(七)《房地产(住宅)使用说明书》。
(八)《临时管理规约》或《管理规约》。
(九) ______________________________。
上述文件中,(一)至(五)项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件;(六)、(七)项应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容,甲方应提供已加盖公章的原件给乙方;(八)项应交由乙方填写或签署。
上述文件不全的,视为不符合交付标准,乙方有权拒绝收楼,由此产生的逾期交付责任由甲方承担。
乙方应当向甲方提供交存住宅专项维修资金有效凭证的复印件,并提供原件核对。
第十六条 交付时的验收
乙方应在接到收楼通知书之日起 日内对该商品房进行验收,如有异议,应当在验收期限届满之日起 日内以书面形式提出,逾期不提出,视为同意接收该商品房。
乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的,应一次性提出异议。甲方在接到乙方异议后,应在 日内对异议部分做出书面答复和处理意见。逾期不予答复及处理的,视为乙方异议事实成立,该商品房视为未交付。
第十七条 风险责任转移
乙方对甲方所交付的房地产进行验收后,无异议或异议部分经协商处理同意收楼的,该商品房的风险责任自交付之日起由甲方转移给乙方。
甲方通知乙方收楼后,乙方无正当理由拒绝验收或无正当理由拖延验收时间的,甲方应当发出书面催告书一次。乙方未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日之次日起该房屋的风险责任转移由乙方承担。
第十八条 面积确认及面积差异处理
合同约定的该商品房面积与用于产权登记的实测面积有差异的,以实测面积为准。
1.选择本合同第七条第一种方式计算该商品房价款的,按以下方式处理。
(1)套内建筑面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,按照合同约定的价格据实结算房价款。
(2)套内建筑面积误差比绝对值超过3%的,乙方有权选择单方解除本合同或继续履行本合同。
乙方要求单方面解除本合同的应书面通知甲方,甲方应在收到乙方解除合同通知之日起 日内(不超过30日)退还乙方已支付房价款并支付利息(利息以乙方付款日起至甲方退款日止为期,按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算)。
乙方同意继续履行本合同的情况下:
房屋实测套内建筑面积大于合同约定套内建筑面积的,其中面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由乙方按照约定的价格补足,面积误差比超出3%部分的房价款由甲方负责,所有权归乙方。
房屋实测套内建筑面积小于合同约定套内建筑面积的,其中面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款及利息由甲方返还乙方,面积误差比超过3%部分的房价款由甲方双倍返还乙方。
|实测套内建筑面积-合同约定套内建筑面积|
面积误差比=───────────────────────────×100%
合同约定套内建筑面积
2.选择本合同第七条第二种方式计算该商品房价款的,双方自行约定处理方式如下:
________________________________________________________________________。
第十九条 规划、设计的变更
该商品房预售后,甲方未经乙方同意不得擅自变更该商品房项目的规划、设计;确需变更规划、设计的,甲方应书面征得乙方同意并报规划管理部门审核批准。
甲方擅自改变该商品房项目的规划、设计的,乙方可要求解除买卖合同。
乙方要求解除买卖合同的,应书面通知甲方,甲方应在收到乙方解除合同通知之日起 日内(不超过30日)退还乙方已支付房价款并支付利息(利息以乙方付款日起至甲方退款日止为期,按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算),同时按该商品房总价款的10%向乙方支付违约金,违约金不足以补偿乙方实际损失的,甲方应补偿其差额。
乙方要求继续履行合同的,合同继续履行。因甲方擅自改变规划、设计,造成乙方利益损害的,乙方可要求甲方给予赔偿。
第二十条 权利瑕疵担保
甲方保证无第三人向乙方主张对该商品房的任何权利。由于甲方的原因造成乙方丧失或者无法取得该商品房所有权,或者所有权受到限制的,乙方可以中止支付相应的价款,并有权解除本合同,甲方应当按照本合同第十四条的有关约定承担违约责任。
乙方在订立本合同时知道第三人对该商品房享有权利的,不适用前款之约定。
第二十一条 产权登记
甲方应在该商品房项目建设工程规划验收合格之日起90日内,申请该商品房项目的房地产初始登记。
双方同意选择以下第 种方式为乙方办理《房地产权证》:
1.甲乙双方共同办理
甲乙双方应当在该商品房交付之日起 个工作日内(不超过180个工作日)向房地产登记机构申请办理房地产转移登记。
2.乙方委托甲方办理
甲方应当在该商品房交付之日起 个工作日内(不超过 210个工作日)到房地产登记机构为乙方办妥产权登记,并将以乙方为产权人的房地产权证交付乙方。
在此情况下,乙方应当在收到甲方书面通知后 个工作日内向甲方提供房地产登记机构要求的、需乙方提供的证件资料。
甲方应一次性如实告知乙方为办理产权登记需要由乙方提供的证件资料。甲方未告知或告知的内容不完备、不准确,致使乙方未能及时提供证件资料的,由甲方承担责任。
若甲方未在规定时间或者上述约定的期限内与乙方申请房地产转移登记的,乙方可以按照《广州市城镇房地产登记办法》的规定,单方向房地产登记机构申请办理预购商品房转移登记。
第二十二条 迟延办理产权登记的违约责任
1.甲乙双方共同办理产权登记的
如因甲方未履行相关义务造成甲乙双方不能按本合同第二十一条约定期限向房地产登记机构申请办理房地产转移登记的,甲方应自逾期之日的次日开始,每日按该商品房总价款0.05%的标准向乙方支付违约金;逾期时间达到120日的,乙方有权自该120日届满之日起半年内解除合同。
2.乙方委托甲方办理产权登记的
如因甲方为履行相关义务造成乙方不能按本合同第二十一条约定期限办妥并取得《房地产权证》的,甲方应自逾期之日的次日开始,每日按该商品房总价款0.05%的标准向乙方支付违约金;逾期达到120日的,则乙方有权在该120日届满之日起半年内解除合同。
乙方要求解除合同的,应书面通知甲方,甲方应在收到乙方解除合同通知之日起 日内(不超过30日)退还乙方已支付房价款并支付利息(利息以乙方付款日起至甲方退款日止为期,按中国人民银行公布的同期房地产开发贷款利率计算),同时按该商品房总价款的10%向乙方支付违约金,违约金不足以补偿乙方实际损失的,甲方应补偿其差额。
乙方要求继续履行合同的,合同继续履行,甲方应当自逾期之日的次日起至乙方实际取得《房地产权证》之日止,每日按该商品房总价款0.05%的标准向乙方支付违约金。
第二十三条 甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任
甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定的标准。达不到约定标准的,乙方有权要求甲方按照下述第 种方式处理:
1. 甲方赔偿双倍的装饰、设备差价。
2.甲方按约定标准修复、更换,因此造成延期交楼的,按本合同第十四条处理。
3. _________________________。
第二十四条 关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
甲方在该商品房交付乙方时,该商品房项目的《建设工程规划许可证》规定的共用设施及附属配套项目,应一并建成并经验收合格;经批准分期建设的,甲方应按批准的进度进行建设并至验收合格。
甲方未按规定时间建成公用设施及附属配套项目并经验收合格的,该商品房不符合交付标准,按下列第 种方法处理:
1.乙方按照本合同第十四条的约定主张权利;
2.甲方支付该商品房总价款 %的违约金给乙方,双方继续履行本合同。甲方承诺在 日内交付该共用设施及附属公建配套项目;
3._________________________ 。
第二十五条 工程质量保修
正常使用下,该商品房的建筑工程质量保修期限不得低于以下期限:
(一)地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
(二)屋面防水工程3年;
(三)墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏1年;
(四)墙面、顶棚抹灰层脱落1年;
(五)地面空鼓开裂、大面积起砂1年;
(六)门窗翘裂、五金件损坏1年;
(七)管道堵塞2个月;
(八)供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期;
(九)卫生洁具1年;
(十)灯具、电器开关6个月。
其他部位、部件的保修期限按《房地产(住宅)质量保证书》执行。
房屋建筑工程保修期从交付之日起计算。
在保修期限和范围内的保修费用由甲方负担,但因乙方使用不当或不可抗力等非甲方原因造成的问题除外。
甲方应在收到乙方通知后5日内履行保修义务;甲方对保修责任有异议的,应在收到乙方通知后5日内通知乙方。甲乙双方可委托双方认可且具有资质的监理单位予以裁定,也可委托有资质的建设工程质量检测机构予以检测,所有费用由责任方承担。
在保修期内,乙方发出书面保修通知书5日内,甲方既不履行保修义务也不书面通知保修责任异议的,乙方可以自行或聘请他人进行维修,合理的维修费用由甲方承担。
第二十六条 住宅专项维修资金
乙方应当按照有关规定交存住宅专项维修资金。住宅专项维修资金属于业主所有,乙方应当在办理房屋收楼手续前自行将首期住宅专项维修资金存入目前房地产行政主管部门委托银行的住宅专项维修资金专户。
乙方未按规定交存首期住宅专项维修资金的,甲方不得将房屋交付乙方。
1.越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、南沙区(南沙开发区)、萝岗区(广州开发区):在中国农业银行广州市各网点和广州市商业银行各网点交存。
2.花都区:在中国建设银行股份有限公司广州花都新华支行交存。
3.番禺区:在中国建设银行股份有限公司各网点交存。
4.从化市:在中国建设银行股份有限公司各网点交存。
5.增城市:在中国建设银行股份有限公司各网点交存。
第二十七条 双方可以就下列事项约定:
1.利用该商品房所在楼宇的屋面经营的,所得收益属全体业主共同所有;
2.利用该商品房所在楼宇的外墙面经营的,所得收益属全体业主共同所有;
3.______________________________ 。
第二十八条 乙方使用房屋注意事项
该商品房仅作 (用途)使用,乙方不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定外,乙方在使用期间有权与其它权利人共同使用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与共用房屋分摊面积承担义务,不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
乙方擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途的,应当依法承担相关责任。
第二十九条 关于通知的约定
本合同要求或允许的通知和通讯,均自收到时起生效。
第三十条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第____种方式解决:
1.提交广州仲裁委员会仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
3._________________________。
第三十一条 本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议作为本合同附件。
第三十二条 本合同附件与正文具有同等法律效力。
第三十三条 本合同一式____份,合同持有情况:甲方__份,乙方____份,房地产登记机构____份。
甲方(签章): ____________________
乙方(签章):____________________
法定代表人:___________
法定代表人:____________
委托代理人: _______________
代 理 人:_______________
(签章)
(签章)
_____年_____ 月____日
_____年_____ 月____日
签订于____________________
甲方:储运商场
乙方:滇雪粮油食品工业有限公司
为使乙方产品在甲方所在地推广销售,经双方协商达成如下条款:
一、甲方在当地(个旧市区)销售乙方生产的各种瓶装的调和油、菜籽油,甲方是乙方在当地的独家经销商。
二、乙方对提供产品质量负完全责任,并向甲方提供符合国家标准的质检报告、产品合格证(QS认证)、工商执照等相关文件。
三、供应价格在合同期内原则上不得变动,如市场价位变动,须经双方协商认可,才得调整。
四、乙方供货后开据增值税发票(13)给甲方,甲方一般情况下须在七个工作日内付清乙方款项。
五、为鼓励甲方在合同期内分销乙方产品,甲方销售乙方产品30万以上,乙方从供应价格中提出10返利给甲方,购买宣传促销车,该车产权归甲方所有,30万以下的返利双方商议。
六、未尽事宜双方协商解决,双方签字之日起生效。时间从20xx年4月1日至20xx年3月31日止。
甲方:云锡储运商场乙方:玉溪滇雪粮油食品
工业有限公司
代表人: 代表人:
20xx年 月 日
供方________________________
需方________________________
签订地点:__________________
签订时间:__________________年__________________月__________________日
一、产品名称、_____、型号、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求技术标准
__________________
三、供方对质量负责的条件和期限
__________________
四、交(提)货方式
__________________
五、运输方式及到达站(港)的费用负担
__________________
六、合理损耗计算方法
__________________
七、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担
__________________
八、验收方式及提出异议期限
__________________
九、随机备品、配件工具数量及供应办法
__________________
十、结算方式及期限
__________________
十一、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件
__________________
十二、违约责任
__________________
十三、解决合同纠纷的方式
__________________
十四、其它约定事项
__________________
供方:__________________需方:__________________
单位名称:__________________(章)单位名称:__________________(章)
单位地址:__________________单位地址:__________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
电话:__________________电话:__________________
有效期限:至__________________年__________________月__________________日
供方:_________(以下简称甲方)
需方:_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子法》及有关规定,为明确双方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额:
二、农作种子的检验及检疫:
供需双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫,检验执行GB/T3543.1-3543。7-1995《农物物种子检验规程》。
1、供方必须提供持证种子检验员签发的该批种子《农作物种子质量合格证》。
2、调运或邮寄种子必须出具相应的《农作物种子质量合格证》、《植物检疫证书》。
3、供需双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存,以备种子复检和鉴定,样品保存至该批种子用于生产收获以后。
4、种子质量严格执行国家或行业标准。
三、包装要求及包装费用负担:
四、交货时间:_________
地点:_________
发运方式:_________
运费负担:_________
五、结算方式:_________
六、双方一般责任:
供方:保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款规定,并按合同约定的时间、地点交付需方;需方:按合同约定按时交付种子款,保证按时收购供方提供的`符合本合同要求的种子。
七、因不可抗力因素造成种子数量或质量达不到本合同约定条款的,供方应及时通知需方进行实地考查,提供具有法律效力的有关资料,双方协商变更合同,签订补充协议。协商不成,按经济合同法及种子管理法规的有关规定处理。
八、违约责任:
九、《农作物种子质量合格证》、《产地检疫合格证》或《植物检疫证书》及合同双方的《农作物种子经营许可证》复印件均作为本合同附件。
十、种子质量发生纠纷,由_________(机构或单位)进行技术质量鉴定;本合同在履行中发生纠纷,由当事人协商解决,协商不成,可由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
十一、双方协商的其它条款:
十二、本合同未尽事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子管理条例》及国家有关规定,经合同双方协商一致,做出补充规定附后。如需提供担保,另立《合同担保书》,作为本合同附件。
本合同一式_________份,合同双方各持_________份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
供方: 地址: 传真:
合同编号:
需方: 地址: 传真:
一、 结算方式及期限:款到发货,现款结算,出厂价为含税价。
二、 液氨质量:以供方液氨化验单为准,符合GB536-88标准。
三、 交货地点:供方液氨充装现场,交付后产品的风险由需方承担。
四、 运输、费用、安全及提出异议期限:
1、 汽车自提,需方自行解决运输,车辆进入厂区内,应服从供方安全与环保的管理规定,运输安全由需方负完全负责;
2、 运费由需方承担;
3、 货到后,如有质量问题,需方在2日内向供方提出异议,逾期未提出异议视为产品合格。
4、 汽车槽车的安全及容器内的检查由需方负责,由于需方检查处理不当,造成的安全、液氨被污染等问题由需方自行承担。 五、 安全及环保责任:需方经营、储存、运输、使用和处置供方液氨,必须符合国家安全和环保法律、法规的要求,由于需方使用处置不当,造成的安全和环保事故由需方负完全责任。
七、 其他约定:本合同数量为双方协议计划量,如因供方充装问题、货源不足及需方运输困难等因素实际执行数量达不到协议计划量,按实际执行数量确定为最终合同数量,供方不对差量承担任何赔偿责任。
八、 违约责任及解决合同纠纷的方式:违约责任按《合同法》执行,但是,本合同项下的任何违约责任以守约方的直接损失为限,违约方不对守约方的任何间接损失(包括营业的损失、生产中断的损失、停工的损失、对第三方的赔偿责任、利润的损失等)承担赔偿责任。与本合同相关的争议如双方不能友好协商解决,应提交合同签订地法院解决。
供方:
法定代表人: 委托代理人:
需方:
法定代表人: 委托代理人:
签订时间:年 月 日 签订地点: