最新购销合同汇编（通用22篇）
甲方：_________
乙方：_________
甲乙双方经过协商，本着互惠互利的原则就小麦购销达成如下协议：
一、数量：500吨;
二、质量标准：混合麦，容重750克/升以上，水分12.5%以内，杂质1%以内，不完善粒8%以内，其他指标指标均符合国标，面粉加工用;
三、收购价格：由甲乙双方根据市场变化共同制定，目前暂按2500元/吨，以后随市场变化而变化。
四、供货时间：自_________年____月____日——_________年____月____日。
五、交货方式及地点：散装发运，汽车板交货至甲方单位所在地仓库;
六、计量及验收方式：
1、计量以甲方电子磅计量结果为准，乙方对甲方甲方计量结果有异议的，可以到双方共同商定的第三方计量单位进行复检一次，复检数量与甲方地磅计量数量一致的，复检费用由乙方承担，否则由甲方承担;
2、验收方式：由甲方进行现场抽样检化验，乙方对检化验结果有异议的，可以向甲方申请复检一次。
3、乙方交付的小麦不符合本合同第二条约定的质量标准的，甲方有权拒收。
七、合同期限：本合同自签订之日起生效，供货期限结束后自动终止;
八、结算时间及方式：
1、结算时间：在乙方供货期间内，甲方应当保障每周结算一次货款，供货时间结束后3日内必须全部结清货款。
2、结算方式：现金结算。
九、违约责任：
1、甲方在乙方供货结束后3日内未能结清货款，拖欠时间不足10日的，按照所欠货款额的5%向乙方支付违约金，超过10日不足20日的.，按照所欠货款额的15%向乙方支付违约金，超过20日不足30日的，按照所欠货款额的30%向乙方支付违约金，超过30日的，按照所欠货款额的60%向乙方支付违约金，违约金上限不超过所欠货款的总额。
2、乙方未按照约定向甲方足量供货的，应按照所欠货物数量价款的20%向甲方支付违约金，但因甲方违反本合同第八条第一项约定的除外。
3、为规范甲乙双方行为，保障合同条款的有效履行，本条款约定的违约金任何一方不得以“过高或过低”为由申请调整。
4、因一方违约，对方向人民法院提起诉讼所支付的律师费用，应由违约方承担。
十、合同纠纷：在合同履行过程中发生的纠纷，由双方协商解决，如协商不成，由莒县人民法院管辖;
十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，本合同双方代表签字或盖章生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
供方： 需方：签定地点：
供需双方本着互惠互利，风险共担，共同开发市场的原则，就经销 牌电风扇系列产品，达成如下协议：
一、 供货型号、数量、金额以需方实际提货为准，本合同为年度总订货。本年度计划完成销售电风扇产品总额 万元。实际发货明细以需方书面通知为依据，需方每次订货提前3-5天传真通知供方，每次书面订货单需加盖公章或该公司负责人签名。
二、 包装标准：纸箱包装，纸箱不回收。
三、 交货地点：供方仓库。
四、 发货及运输方式：需方须在其提货车辆抵达供方工厂的3天前向供方提交产品订单，同时须在其提货车辆抵达供方发货地点1天前足额支付相应货款。运输由需方自提或代办汽车运输，一切费用及责任由需方负责。
五、 验收标准及提出异议期限：需方收货后3天内核对发货品种、型号、颜色等，若对货物、配件等有异议， 请及时电话或传真通知供方核对，核对完毕双方必须签字确认方可生效。核对期限为7天内完成，若过此期限视作发货无误处理。
六、 销售区域限制：需方所辐射的地区包括 。原则上不能跨出该地区销售，若需方跨出该指定地区销售而造成供方市场规划的混乱，则供方取消需方的一切销售政策奖励，情节严重则取消需方的销售权限。在销售季节结束后，如需方未能完成该指定地区的销售指标，供方有权另选经销商。如双方确定终止合作，需方须在终止合作后30天内结清所欠供方的货款。
七、 零配件供应：供方按提货总额免费提供 %配件(只以实物形式发放，不作为抵扣货款或返利方式结算)，部分配件先作价提供给需方，待需方退回后，供方返还配件金额给需方。
八、 付款方式：需方付款后提货，货款必须付入供方指定帐户上。若没有供方公司盖章总经理签名同意，任何供方有关人员不得办理借支或调货事项，否则供方概不负责(视作为私人行为)。需方未付清该批产品货款前，该产品所有权属供方，若需方拖欠供方货款，经供方多次追款需方均未能准时还款，供方有权提取需方相同价值产品或货物作还款抵偿。
九、 退货规定：产品不良品由需方负责维修，若不能维修部分可退回供方，但必须向供方提出申请，待同意后方能退回，并遵守以下事项：
1、需方退货总额超出提货总值的 %以上， 则退货运费由需方自行负责，并取消当年销售返利奖励;
2、需方退货控制在 %～ %以内，退货运费供、需双方分别负责50%;
3、需方退货比例不超出 %，退货运费全部由供方负责;
4、需方退货比例不超出 %，供方按需方结算总额给予 ‰奖励;
5、需方全年度能做到不退货，供方按需方结算总额给予 ‰奖励;
6、退货时间规定：从 年 月 日开始至 年 月 日结束，且退货次数不超过两次，若全年销售 万元以下，则只能退货一次。
十、其他约定事项：
1、需方在 月 日前需付 万元到供方的帐号上，作首批订货款项，过此期限供方有权另选经销商。
2、结算方式：款到发货，若需方未按时付清欠款，供方有权按每月 %利息处罚需方，直到需方付清所有欠款为止。
3、销售返利：供方为激励需方提高销售额，若需方合同期间内：完成电风扇产品结算金额_ ____万元至 万元，供方给予需方返利 %;完成电风扇产品结算金额_ ____万元至 万元，供方给予需方返利 %;完成电风扇产品结算金额__ ___万元以上，供方给予需方最高返利 %;若需方结算金额未能达到_ ____万元，则取消销售返利。(返利说明：按需方合同期间内电风扇结算金额与实际提货总额两者之中的最小值作为核算销售返利标准)
4、需方如作宣传广告或销售过程中有关质检、工商部门进行对供方产品抽检(或送检)而产生的费用，需方必须向供方申请，并由供方总经理签字确认费用后方可执行。并须将相关票据底单传真回供方存档，作为结算依据。
5、需方以现金或银行转帐方式支付货款。如需方使用承兑票支付货款，由需方支付承兑金额的 %给供方作为贴现利息及银行手续费，并且承兑票使用不得超过总付款金额的 %。
6、其它约定事项：
十一、本合同从 年_____月_____日至 年 月 日止。但双方债权、债务不受此时间影响，有效期到欠债方付清对方欠款为止。
十二、本合同在履行过程中发生争议，双方友好协商解决，协商不成，则于双方公司所在地有管辖权之法院立案仲裁解决。
十三、本合同一式贰份，双方盖章或代表人签字后生效。(注：供方需企业法定人签字方可生效)
供方： 需方：
供方代表： 需方代表：
地址： 地址：
甲方(购买方)：
乙方(出卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材供料达成如下协议：
一、关于合同标的物
甲方因位于 的 建设工程需要，向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见本合同附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求
本合同所涉石材质量采用以下第( )方式确定：
1、国家标准。
2、行业标准。
3、企业标准。双方约定根据 企业标准确定本合同石材质量标准。
4、封样标准。如采用本质量标准，须根据石材质量鉴定需要，将相应石材进行封样，甲、乙双方各持同质同量的石材封样样品一份。
5、特别约定标准。甲、乙对石材质量特别约定如下：
三、关于石材色差
甲、乙双方一致确认，石材系天然产品，故在本合同约定范围内的石材若存在合理范围内的色差，甲方对此予以谅解。乙方应尽可能减少所供石材的色差，并将色差保持在合理范围之内。如果石材色差超过合理范围，甲方有权要求调换。但是，如果各批次供应的石材色差可使用于建筑物不同立面或处所而不致影响建筑物整体视觉效果的，则甲方对此予以谅解。
四、关于石材加工。
本合同所涉石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工，需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工，也可委托第三方进行加工。异形加工的加工费用由甲方承担。
五、关于供货期限
合同编号：
甲方：有限公司 (需方)
乙方：____市____建材市场____地毯经营部(供方)
签约日期： 年月日
为保障甲、乙双方的合法权益，在平等互利的基础上，经双方协商一致，________酒店管理有限公司(以下简称甲方)与 _x_x_x_x_建材市场x_x_地毯经营部 (以下简称乙方)就购买酒店 地毯 达成如下协议：
一、合同总金额
人民币(大写)：柒拾贰万圆整(此价格为总包干价格，含税费、损耗、运杂费及其它相关费用等)
二、付款方式
1、合同签订后五日内，甲方向乙方支付合同总额30%的货款。
2、施工完毕，并经甲方验收合格，甲方在7个工作日内向乙方支付合同总金额65%的货款。
4、剩余5%的货款做为质量保证金，满一年，经甲方确认无质量问题，甲方将合同总金额的5%质保金在7个工作日内支付给乙方。
5、供货以实际供货为准，按实际金额结算。
三、交货方式
1、交货日期：合同签订后25天内交货。
2、交货地点：____省____市____北路____大道________酒店管理有限公司指定地点或各个部门管辖区域。
四、验收标准
1、该批货物均按国家技术标准验收，应随货备有合格证、原产地证明、质保书、装箱单等证明文件。
2、乙方按照甲方要求，分品种提供样品交甲方封存，收货时以封存样品核对验收。
五、包装要求
均按国家包装标准，费用由乙方承担。
六、运输方式
运杂费及保险费由乙方承担。
七、服务承诺
1、全部货物送到甲方抽样验收后，乙方应及时听取甲方意见，如在使用过程中出现非人为的质量问题，由乙方负责在24小时内，按破损数量、型号全部换新。保质期内所发生的所有质量问题，如果供方在需方通知之日起24小时内未处理，需方有权交第三方处理，所发生的费用由供方全额负担。
2、货物经甲方验收入库，在未出库之前，如发现有破损、气泡、变形等质量问题，由乙方负责无条件更换。
3、质量保证期限：保质期从安装完成，并经双方验收签字认可后开始计算，时间为壹年。 4、质量保证：乙方所提供的产品如出现假冒伪劣或以次充好等情况，除按原厂正品进行更换外，由乙方负责双倍进行赔偿。
5、咨询服务：乙方应满足甲方提出该批物资的各类咨询。
6、乙方应备好一定数量相同品牌、规格、型号的货物库存，以备甲方补货。
八、违约责任
1、保质期内，乙方接甲方通知后，如每出现一次24小时内不能及时上门处理质量问题的情况，乙方自动延长半年质保期并负责赔偿酒店由此而造成的一切损失。
2、逾期交货：因乙方原因，不能按期交货，每推迟一天，乙方每天按合同货款总值的1%支付违约金。
3、如在产品验收时发现质量问题而又无法补偿时，乙方除需在单价中调整，并在总金额中扣除外，还需给予甲方赔偿。
4、因乙方原因，影响甲方正常开业，一切责任由乙方承担。
九、毁约处理
甲、乙双方签订《购销合同》后，若任何一方单方面撕毁合同，则毁约方应按合同总金额的50%赔偿给受损方，自然灾难或战争等不可抗拒的因素导致的毁约除外。
十、本合同一式贰份，签字盖章后生效，甲方持壹份，乙方持壹份。
十一、一切由于执行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲、乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应提交____市开福区人民法院进行裁决。
甲方：
乙方：
单位名称(公章)：
单位名称(公章)：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
电传：
电传：
邮编：
邮编：
开户银行：开户银行：
帐号：
帐号：
甲方：______________
乙方：______________
签订时间：
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量：产品规格计量单位数量单价总金额交（提）货时间及数量
合计
合计人民币金额（大写）
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限
三、交（提）货地点、方式
四、运输方式及到达站港和费用负担
五、合理损耗及计算方法
六、包装标准、包装物的供应与回收
七、验收标准、方法及提出异议期限
八、随机备品、配件工具数量及供应办法
九、结算方式及期限
十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。
十一、违约责任
十二、解决合同纠纷的.方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由常州市仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
十三、其它约定事项
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
供方： 地址： 传真：
合同编号：
需方： 地址： 传真：
一、 结算方式及期限：款到发货，现款结算，出厂价为含税价。
二、 液氨质量：以供方液氨化验单为准，符合GB536-88标准。
三、 交货地点：供方液氨充装现场，交付后产品的风险由需方承担。
四、 运输、费用、安全及提出异议期限：
1、 汽车自提，需方自行解决运输，车辆进入厂区内，应服从供方安全与环保的管理规定，运输安全由需方负完全负责；
2、 运费由需方承担；
3、 货到后，如有质量问题，需方在2日内向供方提出异议,逾期未提出异议视为产品合格。
4、 汽车槽车的安全及容器内的检查由需方负责，由于需方检查处理不当，造成的安全、液氨被污染等问题由需方自行承担。 五、 安全及环保责任：需方经营、储存、运输、使用和处置供方液氨，必须符合国家安全和环保法律、法规的要求，由于需方使用处置不当，造成的安全和环保事故由需方负完全责任。
七、 其他约定：本合同数量为双方协议计划量，如因供方充装问题、货源不足及需方运输困难等因素实际执行数量达不到协议计划量，按实际执行数量确定为最终合同数量，供方不对差量承担任何赔偿责任。
八、 违约责任及解决合同纠纷的方式：违约责任按《合同法》执行，但是，本合同项下的任何违约责任以守约方的直接损失为限，违约方不对守约方的任何间接损失（包括营业的损失、生产中断的损失、停工的损失、对第三方的赔偿责任、利润的损失等）承担赔偿责任。与本合同相关的争议如双方不能友好协商解决，应提交合同签订地法院解决。
供方：
法定代表人： 委托代理人：
需方：
法定代表人： 委托代理人：
签订时间：年 月 日 签订地点：
原告：王，女，汉族，现就职于x市劳教所第x大队，电话：
被告：河北x房地产开发有限公司，地址：xx市路号，法定代表人：张，电话：
诉讼请求
1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;
2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;
3、本案诉讼费用由被告承担。
事实和理由
原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!
此致
甲方：______________
乙方：______________
经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方订购生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同：
一、订购产品名称及数量：
二、产品规格及价格：
三、产品包装要求及规格：
四、质量标准：
乙方供应的货物须符合国家质量标准、地方质量标准和甲方的生产要求。
五、付款方式：
乙方将货物送到甲方处并经甲方检验合格且卸货后__日内付款。
六、交货时间和地点：
______年__月___日前乙方将货物送至______________。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。
七、双方权利和义务：
1、乙方必须向甲方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带产品合格证、化验报告等手续。
2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必须按照本合同的约定提供符合要求的'货物，且由此造成的各种损失均由乙方承担责任。
3、甲方应在乙方所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，乙方须立即现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应承担甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。
4、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。
5、如乙方未按照本合同第六条规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿甲方违约金__________元。
八、特别声明条款：
九、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后立即生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、合同签订地
甲方(盖章)：__________________代表人签字：____________电话：____________
开户行：________________________账号：________________________
乙方(盖章)：__________________代表人签字：____________电话：____________
开户行：________________________账号：________________________
签字日期：______年______月______日______年______月______日
甲方：泸州老窖生命中那坛酒股份有限公司
乙方：
鉴于：
1、甲方作为一家酒类销售公司，系专营泸州老窖特曲系列产品的销售管理机构。
2、乙方作为甲方在 内的团购经销商，负责在以上区域内开发团购客户，并提供产品配送服务。现甲、乙双方本着诚实信用，平等互利的原则，签订本合同，共同约定如下：
1、甲方向乙方提供下表中产品，保证产品品质符合国家相关规定并向乙方提供优质的售后服务；乙方按照计划内结算价向甲方打款进货。具体价格如下：
2、甲乙双方约定：泸州老窖特麯酒（老方瓶）只面向国有企事业单位；泸州老窖特麯酒（老圆瓶）只面向党政军系统；泸州老窖大曲酒外贸版只面向基层单位。
3、合同期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。
4、乙方承诺：乙方自愿遵守本合同约定的第2条即只在合同约定的单位定向
销售，乙方向甲方购买的产品只在市团购渠道销售，不得将产品销售至 市区域之外，且保证产品不进入市场流通渠道（包括但不限于大卖场、单体商场、连锁超市、社区零售店、名烟名酒店、餐饮酒店、批发市场等营业场所）。并且，乙方保证不得低于计划内结算价销售产品。如乙方出现前述违约行为，甲方有权取消乙方销售本协议下产品的资格，并取消本协议项下产品的市场支持及推广奖励。
5、甲方为乙方提供的产品需由甲方在包装上进行特殊编码标识。
6、在乙方销售执行过程中，甲方根据自身的产品保障能力，可阶段性停货或控制发货数量，此调整不构成甲方对本协议的违反，因甲方停货、涨价或换装等实施阶段性销售调整的，以甲方临时通知文件为准。
7、乙方向团购客户销售本协议约定的产品后，由乙方将产品配送至客户指定地点。对于乙方提供的销售服务，甲方向乙方支付相应推广奖励，推广奖励由客户根据自身需求进行选择，奖励金额为本协议第8条所约定的销售金额的13%购物返券 （货补）奖励或者10%的现金奖励。若乙方首笔订单量超过50件，甲方根据乙方首单进货量给予乙方5%的品鉴酒小酒支持，用于乙方进行公关、品鉴及开展促销活动。
8、甲乙双方约定合同期内乙方实现的销售金额是指：本合同约定期限内，乙方自行向甲方打款进货的金额。（备注：对于乙方退货的产品金额不计入销售金额。）
9、乙方向甲方购买产品实行先款后货，购货前，乙方应将货款全额支付至以下甲方指定账户，甲方确认货款到账及订单信息后，将产品发运至乙方指定仓库，运费由甲方承担。如在运输过程当中货物损坏，乙方有权拒收；交货后货物破损由乙方自行承担。甲乙双方约定：非产品质量问题，甲方概不退货。
甲方账户信息如下：
10、乙方提供销售服务须满足以下要求：
（1）为保证销售服务及时高效，乙方须保证自身保有相应库存。为此，乙方须自本合同生效之日起 10 日内向甲方打款备货，备货数量由双方另行协商。
（2）甲方就本协议第一条项下所列明的产品品项，分别制作所对应的酒票，酒票由甲方专职人员管理。乙方确认团购客户购买意向后，向甲方申请酒票，并协助客户填写酒票。乙方确认收到客户货款后，将客户所购酒品发运至客户指定地址。乙方再次打款备货时，需提供上一批次产品数量的酒票。
（3）为保证双方及时有效沟通，现指定联系人如下：
甲方指定以下联系人：
甲方指定联系人姓名和联系方式： 乙方特指定以下联系人：
乙方指定联系人姓名和联系方式：
乙方指定收货地址及联系人：
11、本合同履行过程中产生的纠纷，双方协商解决，协商不成，提交甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
12、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生
效。
甲方：（签章）乙方：（签章）
签字： 签字：
签约时间： 年 月 日 签约时间： 年月日
签订购销合同应当注意哪些事项呢?
一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量等具体内容注意事项
1、名称要正确填写，不要写习惯名或自命名。
2、凡使用品牌、商标的产品，应特别注明品牌、商标和生产厂家。
3、规格型号，参考相应的物资目录、设备目录。
4、产品数量和计量方法，按国家或主管部门规定的计量方法执行;没有规定的，按双方商定的计量方法执行。
5、价格、金额，除国家规定必须执行国家定价的以外，由当事人协商议定。执行国家定价的，在合同规定的交付期限内国家价格调整时，按交付时的价格计价。逾期交货的，遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行。逾期提贷或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行;
6、供货期限，可以合同约定。一般来讲，提货的以乙方通知提货日期为准(应给甲方必要的途中时间)，代办托运的以货交承运人为交货日期，送货的以送达目的地为准。
7、可以约定分批交货。
二、质量技术标准、供方对质量负责的条件和期限
有国家强制性标准或者行业强制性标准的，不得低于国家强制性标准或者行业强制性标准签订;没有国家强制性标准，也没有行业强制性标准的，由双方协商签订。供方必须对产品的质量和包装质量负责，提供据以验收的必要的技术资料或实样。产品质量的验收、检疫方法，根据国务院批准的有关规定执行，没有规定的由当事人双方协商确定;
标准有国家标准GB、部颁标准、企业标准QB。如果要填写，须有标准代号、编号和标准名称。一般的购销合同，多数泛泛约定为国家标准。如果对于特定产品，或对产品质量有特殊要求的，必须具体约定为哪个标准，或商定的条件、样品(共同封存样品，分别保管)、补充技术要求。
约定供方对其所提供产品的质量保证期限，在保证期内，发现质量问题，应承担违约责任，但排除需方的非正常使用导致。
三、交(提)货地点、方式
1、交货地点，涉及“标的物交付”，也是风险转移的分界点。
交货地点，作为合同履行地，它涉及合同纠纷的司法管辖权。当约定的交货地点与实际交货地点不一致时，以实际交货地为合同履行地。如果双方约定了合同履行地点，则货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，均不应视为合同履行地。
2、交货方式：工厂交货(提货)、目的站港交货(送货)、货交承运人(代办运输)等等。对外货易中，有专门的术语。
四、运输方式及到达站港和费用负担
1、运输方式一般由需方提出，也可协商确定运输方式、运输路线、运输工具。总的要求是运费低、运速快、货物安全到达。如果由于供方原因，选择了不合理的运输路线和工具，由此造成的损失，就承担赔偿责任。
2、运输费用的负担，应结合货物价款考虑，要明确约定清楚，以避免争议。
五、合理损耗和计算方式
产品交货数量的正负尾差，合理磅差和在途自然损耗量，对此规定及计算方法，有关主管部门有详细规定，在合同中应明确注明。
我们的实践中，一般不允许有量差，按实际收货量结算。
六、包装标准、包装物的供应和回收
包装是一切有形产品生产过程中不可缺少的重要组成部分,包装不善则会使商品变质和损坏,失去商品本身所具有的价值和使用价值,而高质量的包装不仅能有效地保护商品,而且能提高商品的附加值,增强商品本身的竞争力。而讲质量,首先要讲标准,标准化是提高产品质量的重要保证。
1、产品包装标准：按国家标准或专业标准执行。没有通用方式的，也没有约定的，供方应当采用足以保护标的物的包装方式。
2、包装物供应，除国家规定由需方供应的以外，应由供方供应，也可合同约定。
3、包装物回收：由合同约定，并约定回收费用。如，油桶、氧气瓶等。
七、验收标准、方法和提出异议的期限
1、验收手段：全面检验、抽样检验、理论计算、实际过磅。
2、验收标准：国家标准，行业标准、企业标准、约定标准。
3、验收时间：约定多少天内应验收完毕，不同于提出异议的期限。
4、提出异议的期限：
在约定检验期间的，需方应在约定期间内将验收数量或质量不合格的情形通知供方，怠于通知的，视为数量或质量合格。书面通知中，建议明确供方的回复时间，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。
没有约定检验期间的，需方收货后，应当在发现不合格的合理期间内通知供方，未在合理期间内通知或在收货后2年内未通知的，视为合格。但对质量保证期有约定的，适用质量保证期。当然，供方知道所提供的产品有质量问题的，不受上述通知时间的限制。
“合理期限”一般来讲，品种、规格、型号、花色和质量不合格的，为到货后10天内提出书面异议。需安装运转后才能发现内在质量问题的产品，应在运转之日起6个月内提出异议。
5、也可以详细约定由谁(由哪个机构)负责验收和试验等等
购货单位：（以下简称甲方）
供货单位：（以下简称乙方）
签约时间地址：
为了增加甲乙双方的责任感，确保实现各自的经济目的，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买“全自动黄金旋流重选机”相关事项签订以下合同：
一、双方的责任、权力与义务
甲方：
1、甲方有权选择自提设备或委托乙方配送。甲方从交付购置设备订金起计算交货时间，乙方如不能按期履约，每延期一天，须交违约金5‰，十日后如不能交货，合同视同作废，乙方退还订金并交与订金同额的违约金作为补偿。
2、在设备正常安装调试后，该设备的各种性能，如达不到乙方承诺的技术标准，甲方有权提出退货并索赔与之相关的经济损失。
3、甲方必须严格遵守与乙方签订保密协议的各项条款。（保密协议见附件）
4、当设备运抵现场后，甲方有义务为乙方工程技术人员提供食宿等必要的便利条件。
乙方：
1、为了有效地保护自主知识产权，乙方对设备销售实行会员制，燚杰公司只对会员单位提供设备销售、技术支持和售后服务。购货方在“入会”前必须签订《保密协议》（保密协议见附件）。
2、乙方对出售设备的品质、性能和技术指标向甲方保证。而且设备实行终身维修制，一年内实行“三包”（如出现质量问题，包退、包换、包免费维修）。注：免费维修不含易损件和耗材。
3、乙方对所销售的设备有权核查设备的使用方向，技术保密措施等相关工作。
4、为了促进矿山企业科技致富，我公司为客户常年设立秘书台，随时为客户提供技术咨询，免费为客户提供技术支持，人员培训，并通过网站、通讯网络为矿主提供有价值的致富信息，会员单位可在网站上发布信息。
二、合同标的金额
购买全自动黄金旋流重选机Ⅳ型设备共套
每套单价为元
合同总金额（大写）：小写
后附设备清单（主机、配件、附件）（盖章生效）
三、付款时间及方式
本公司执行以销定产的原则，付款方式如下：
合同分三批付款，在合同生效后天内，甲方向乙方支付合同款项总额的30%货款做为预付款，公司安排生产计划。设备起运前，甲方须支付合同总额的50%货款做为提取设备款。设备到指定位置后进行安装调试，经甲方验收合格后，甲方支付合同总额的20%货款，合同款项全部结清。
四、交货时间、地点、方式
1、交货时间：预付款到帐后30天内交货。
2、交货地点：
3、运输方式：根据客户需要，客户可自提设备，其费及风险由客户承担，客户可选择委托公司负责运输，运输费用由客户负责，公司承担一切风险，保证设备按期到达指定地点。
4、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应及时到明确的运输落地点提取设备，验货无损后通知乙方。
5、甲方提取合同设备时，应检查合同设备的外包装情况，合同外包装无损，方可提货，如合同设备外箱包装受损严重或发现合同设备包装箱数不符，应在一个工作日之内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险手续。
五、验收时间、地点、标准
1、验收时间：乙方应于合同生效后40天内完成设备安装调试（甲方应在设备到达现场之前做好一切前期准备，因前期准备不足造成的时间延误，由此所发生的`费用由甲方承担责任）。安装调试完毕后，甲方应在一周内安排验收，通过双方的验收合格后，甲乙双方应在验收报告书上签字并加盖公章。
2、验收地点：
3、验收标准：
六、人员培训
乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的人员进行操作培训，维修培训，设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便甲方人员正常地使用维修及保养。
七、保修方式
1、自设备经过双方验收合格之日起，该设备进入了免费保修期，免费保修服务期限为1年。保修期内乙方必须在接到甲方保修通知后，应在最短时间赶到现场，最迟在3天内派有到甲方现场。
2、保修期内，如遇火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗原因，及甲方人为因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费由甲方承担。
3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后3天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换器件，乙方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
八、不可抗力
如果发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后及及时通知另一方，双方同意可据此免除全部或部分责任。
九、合同变更
未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
十、争议解决方式
执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼，向仲裁机关申请仲裁（两者选其一）。
十
一、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
购货单位（盖章）：供货单位（盖章）
法定代表人签字：法定代表人签字：
地址：地址：
电话：电话：
开户行、帐号：开户行、
甲方：电话：
乙方：电话：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本市家装特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装修工程的有关事宜，达成以下协议：
第一条工程地点：
第二条工程内容及做法(详见图纸及报价单)
第三条工程期限：
第四条合同价款：本合同工程造价为(人民币)_________________________元金额写：__________________________元(详见工程报价单)
第五条工程款分两次支付：
第一次支付合同总价款的60%________________________第二次支付合同总价款的40%________________________议，同时调整有关工程费用及工期。
第六条工程保修：工程保修期为两年，维修期为五年。(除人为损坏)
第七条本合同工程竣工双方办理完结算手续自动终止。
第八条其他说明：
第一项甲方工作
1、为乙方入场创造条件，解决施工用电、用水，道路畅通并承担其费用，协调物业公司，保证工程顺利进行。
2、办理施工所涉及的各种申请，审批等手续并承担其费用。
3 、参与工程质量和施工进度的监督，负责甲方材料进场，工程质量验收。
第二项乙方工作
1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水道的畅通。
4、保证施工现场的整洁，工程完工后负v责清扫施工现场(不工程变更：工程项目或方式如需变更，双方应协商一致，签定书面协含清洁)。
5、协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作并承担其费用。
第三项工期
1、由于工程量变化，设计变更，不可抗外界因素或经甲方同意的，工期相应顺延。
2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方负责。
3 、甲方未按工期支付工程款，乙方有权停止施工。
第四项合同履行期间如因施工变更所增加的款项，甲方应在变更协议达成后一次结清所增加的款项，方可生效。
第五项工程收款收据以有公司法人签字或加斧司合同章为有效收据。
第六项工程质量及验收
1 、无论是甲方或乙方提供的材料均应按期到场，并由对方验收放可使用，以确保工程质量，由于某方提供的材料出现问题，损失有其负责。
2 、公司保证每个工程均达到优良标准，正常的拼装缝及误差属正常现象，不属于质量问题。
3 、工程竣工后，乙方提出工程结算单，甲方当场对工程进行验收审查，并结清全部余款。乙方应及时做好验收后的善后工作。
4、办理验收手续，甲方擅自提前使用，由此发生的质量问题由甲方负责。
第十条本合同不含五金，电料，锁具，灯具(乙方负责安装)
第十一条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方签字：乙方签字：
日期：
合同编号
甲方（供方）：陕西华信包装制品有限公司
乙方（需方）：
签订时间：
签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方在充分协商的基础上特签订本合同。
第一条 货物名称质量标准
第二条 交货方式及期限
○需方自提
○甲方代运至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，乙方负责卸货并承担运费。
○甲方送货至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，乙方负责卸货并承担运费。
乙方下单提货需提前7日通知甲方，以便甲方有合理的准备时间。
第三条 产品价格及计算方式
○按个数计算 数量：＿＿＿＿＿个单价：＿＿＿元/个，总计＿＿＿＿＿＿元，大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
○按面积计算 数量：＿＿＿＿＿平方米单价：＿＿＿＿元/平方米，总计＿＿＿＿＿元，大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第四条 结算方式及期限
乙方在接受货物＿＿日后，向甲方支付货款，乙方如违约逾期支付货款,甲方有权要求乙方支付未支付货款本金及同期银行利息外，每日加收所欠货款金额万分之五的滞纳金。
市场价格涨幅超过5%，甲方及时通知乙方，双方协商调整价格。
第五条 产品质量异议
1、乙方验收货物时，如发现甲方所提供货物品种、型号、规格、花色、质量等严重不符合合同规定不能实际利用时，有权拒绝接收该批货物。
2、乙方接受货物后发现甲方所交付货物确有质量问题，乙方需在接受货物后15日内向甲方书面提出异议，并且妥善保管该批货物。异议书应当写明该批货物数量、合同编号、运单号、车号、接受日期等。如未按照合同约定方式和期限提出异议，则视交付货物质量符合合同规定。
3、合同签订后，解除合同需经双方同意，任意一方单方解除合同或无法定事由和合同规定事由无端不履行合同或致使合同不能实际履行，需赔偿遵守合同一方为履行合同所做准备之损失，并向合同
守约方支付未履行或不能履行合同货物金额30%的违约金。
第六条 因不可抗力造成无法履行合同或者不能全部履行合同的，及时通知对方后免责。
第七条 合同有未尽事宜或发生纠纷，双方应当协商解决；协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。
第八条 本合同＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，有效期至＿＿年＿＿月＿＿日。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：陕西华信包装制品有限公司 乙方：
法定代表人 ： 法定代表人：
委托代理人 ： 委托代理人：
开户行账号：大荔县农业银行 开户行账号：
电话： 电话：
传真： 传真：
通信地址：陕西省大荔县官池镇工业园区 通信地址：
工 矿 产 品 购 销 合 同
供方:_____________________
需方:_____________________
合同编号:
签订地点:
签订时间: 年 月 日
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
产品名称牌 号
商 标规格型号生产厂家计量单位数 量单 价总金额交（提）出货时间及数量
合计
合计人民币金额（大写）
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限______________________________________________________________________
三、交（提）货地点、方式______________________________________________________________________________________________
四、运输方式及到达站港和费用负担______________________________________________________________________________________
五、合理损耗及计算方法________________________________________________________________________________________________
六、包装标准、包装物的供应与回收______________________________________________________________________________________
七、验收标准、方法及提出异议期限______________________________________________________________________________________
八、随机备品、配件工具数量及供应方法__________________________________________________________________________________
九、结算方式及期限____________________________________________________________________________________________________
十、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件______________________________________________________________________
十一、违约责任________________________________________________________________________________
十二、解决纠纷方式（一）因履行本合同发生的争议由当事人协商解决，协商不成的提交____________仲裁委员会仲裁；（二）因履行本合同发生的争议由当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。
十三、其它约定事项
供 方需 方鉴（公）证意见：
经办人：
鉴（公）证机关（章）：
年 月 日
（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）
单位名称（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：电话：
电报挂号：
开户银行：
帐号：
邮政编码单位名称（章）
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：电话：
电报挂号：
开户银行：
帐号：
邮政编码
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
供方：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
需方：____________________________________
地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________
法定代表人：____________ 职务：____________
为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量
品名
规格、型号、牌号、商标
产 地或厂家
质量标准
包装要求
计量单位
数量
单价
总金额
交(提)货时间及数量
备注
执行记录
合计人民币(大写)
二、供方对质量负责的条件和期限：____
三、交(提)货方式及地点：____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位：____
五、运输费用负担：________________
六、合理损耗计算及负担：____________
七、包装费用负担：________________
八、验收方法及提出异议的期限：____
九、结算方式及期限：________________
十、违约责任：____________________
十一、合同附件：____________________
十二、其他约定事项：
1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方(盖章)：________________________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
开 户 银 行：____________
帐 号：____________
需方(盖章)：________________________
法定代表人：____________
委托代理人：____________
开 户 银 行：____________
帐 号：____________
本合同适应作为各种家电如：电视、空调、洗衣机、冰箱等购销合同。
供方：*有限公司合同编号：
需方：有限责任公司 签订日期：20xx-9-29
二、质量要求：%，做筒纱，定型。筒重：*KG/个，捻向
捻，单纱捻度：*个/米，合股捻度：*个/米，强力≥*CN，色纱颜色按需方确认样品生产，色牢度深色≥**级，浅色≥**级。其它未做具体要求的指标按行业标准执行。 三、包装：内包装用塑料袋，外包装用编织袋。
四、运输费用：由供方负担，供方负责运输途中的货物安全。
五、交货方式：货送需方工厂，按公重交货，公定回潮率按%计算。 六、结算方式：签订合同后，需方预付供方订金%，供方按需方要求开始生
产，其余%款到发货。
七、交货日期：订金到帐后天陆续交货。
八、其他：如产品发生质量问题，需方在收到货*日内提出异议，本合同未尽
事宜由双方友好协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。
供方：*有限公司 需方：有限责任公司单位名称（章） 单位名称（章） 法人代表： 法人代表： 委托代理人：委托代理人： 开户行： 账号：
购 销 合 同
供方：武汉市木兰纸业有限公司 合同编号： 需方：武汉市中兴纸制品有限公司
一、材料品名、规格型号、数量、金额、到货时间及数量按需方采购订单要求为准，供方确认回传后即生效。
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：符合需方企业标准即《武汉市中兴纸制品有限公司原纸验收标准》的要求和《质量保证协议书》的规定。原纸最终的质量以满足需方的使用要求为准，在需方使用期限内供方对所供产品质量负责。
三、交（提）货地点、方式：武汉市中兴纸制品有限公司仓库。汽运或火车运输，费用由供方承担。
四、价格：如遇市场价格行情波动较大，经双方协商一致后，可对其原价格进行适当的调整。
五、合理损耗和计算方法：需方按验收合格品实际数量收货，不计损耗。
六、包装物：编织袋包装或经需方同意的其它方式，符合需方原纸验收规范。
七、验收标准、方法及提出异议期限：以需方质量标准中相关规定及双方临时协定认可的标准为验收标准；验收方法为抽检；产品质量必须满足需方的使用要求，在产品使用期内，需方有权对产品质量提出异议，并要求供方及时处理。
八、交货注意事项：供方交货时需附双方传真确认的《定货通知单》及供方对该批产品的质量检验报告单、产品合格证，否则需方可予以拒收或收取供方该批产品价值1%的质量检测费。
九、服务与承诺：供方必须按时、按质、按量交货，否则可视为供方违约，需方有权终止合同或取消订单；在产品使用期内如发现供方产品的质量问题，供方必须在24小
时内做出答复，且供方须按标准规定或质量保证协议书上的规定接受需方提出的退货、补货、折让等处理方式。
十、结算方式及期限：验收合格后，供方按需方的实际收货数量于每月25日前将增值税票交到需方财务，需方 天后付款，付款方式为支票或银行承兑。
十一、本合同附件：双方签订的《质量保证协议书》、《原纸检验规范》。
十二、违约责任：由违约方承担违约责任，依据合同法及“质量保证协议书”的有关规定操作。
十三、解决合同纠纷的方式：双方如发生争议，应及时进行协商解决，协商不成，交需方所在地法院解决。
十四、其它约定事项：本合同经供、需双方签字盖章后生效，本合同一式二份，供、需双方各执一份。
供 方 需 方
单位名称：单位名称：武汉市中兴纸制品有限公司 法定代表人： 法定代表人：徐志启
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：武汉农村商业银行岱山支行 帐号：账户： 邮政编码：邮政编码：430011
合同有效期限： 年 月 日至年 月日
甲方：杭州萧山城厢春莲珠宝行
乙方： 杭州市临安市金百福珠宝金行
杭州萧山城厢春莲珠宝行向临安市金百福珠宝金行进购上海“老庙”黄金品牌的珠宝产品，就相关情况特订立以下合同：
三、 验收标准：甲方收到货物后，按合同第二款进行检验，检验合格后提货；如在提货前发现有严重损坏现象，应及时通知乙方。甲方收到乙方货物后必须出具加盖甲方公章的收货确认书邮寄回乙方，详细所列货物品名、数量。
四、 付款方式及周期： 合同签订后三天内，甲方将预付款电汇或票汇汇款入到乙方银行帐户；预付款为总额的10 %，即1110950.5元；其余货款在20xx月5月8日之前支付。
五、 本合同在履行过程中发生争议，双方当事人协商解决；
六、 违约责任：乙方在收到甲方的预付款后，一般在两个工作日内安排发货，如不能按时发货，应提前通知甲方，否则视为违约，乙方应退还货款。
七、 其他约定事项：
八、 合同有效期：甲方支付预付款后生效；
九、 本合同一式两份，双方各一份。
甲方：杭州萧山城厢春莲珠宝行
乙方：杭州市临安市金百福珠宝金行 （盖章） （盖章）
地址： 萧山区市心南路93号地址：临安市衣锦街465号
法定代表人：邹春连 法定代表人：章长春
委托代理人：委托代理人：
电话： 0571-.82xx3152电话：0571-63xx7365
邮编：311200 邮编：311300
日期：20xx-03-27 日期：20xx-03-27
合同编号：
需方：（以下简称甲方）
供方：（以下简称乙方）
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就______工程项目的______设备订货事宜，经双方协商一致达成如下条款：
一、产品供货内容（产品名称、规格、型号、数量、金额）详见合同清单。
二、产品订货总金额￥：______元，大写：______元整，此价格不含税。
三、质量要求、技术标准：按合同尺寸数量及国家验收规范要求。
四、交货周期：乙方收到甲方预付款之日起，______天为第一批货的交货周期。确因自然灾害等不可抗力的原因，影响执行合同或延期交货，需提前______天通知甲方。
五、运输方式及费用负担：
2、昆明市区外由甲方负责运费和卸货，收货人姓名及电话
六、包装标准、包装物的供应和回收：按乙方出厂标准；包装不回收。
七、结算方式及质保期：
1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总造价30%的设备预付款，计￥：______元，乙方按甲方提交的需用计划开始供货；
2、货到工地后验收后无质量问题，甲方应在10天内向乙方支付合同总造价55%的货款，计￥：______元；
3、安装完毕后支付合同总造价12%的货款，计￥：______元。验收合格后，甲方支付合同总造价的3%余款，计￥：______元质保期自出厂之日起质保两年。
八、验收：
1、甲方应指定专人对乙方产品进行验收及签收，验收的内容包括数量和质量验收；
2、代办托运或交货地为甲方所在地的，甲方应在货到之日验收数量，并在托运单或送货单上签收；甲方收到产品之日起3日内将产品质量不符合合同约定的情形通知乙方，甲方怠于通知的，视为产品质量符合合同约定。
3、乙方收到甲方对质量的书面异议后，3个工作日内作出答复（另有规定或当事人另行商定期限者除外）。
4、甲方因使用、保管、自行安装不善导致产品质量出现问题，不得提出异议。
九、合同的变更：
合同生效后，甲方如要求变更产品的.品种、型号、规格和数量等，由双方另行商定；如乙方已按甲方要求投入生产，则甲方不得要求变更，否则，甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。
十、风险承担：
1、甲方自提的，产品毁损、灭失的风险自产品装上甲方车辆后由甲方承担；
2、代办托运路途中，产品毁损、灭失的风险由乙方承担；
3、采用送货方式的，产品毁损、灭失的风险自货物到达指定地点由甲方接收签收后由甲方承担；甲方无故拒绝接收产品的，产品毁损、灭失的风险自甲方拒绝接收时由甲方承担。
十一、违约责任：
1、甲方未按合同约定付款的，乙方可以选择将货物拖回并由甲方承担往返运费和总货款5%的违约金；乙方也可以卸货并由甲方按日以不能付款部分货款的万分之三向乙方支付违约金，因不可抗因素除外。
2、乙方收到付款日内将第一批货运至甲方工地。乙方延期交货的，应按日向甲方偿付延期交货部分货款的万分之三的违约金，因不可抗因素除外。
十二、解决合同纠纷的方式：双方协商解决。如果协商不成，可向当地仲裁机构申请仲裁；如果不服仲裁判决，可向当地法院提出诉讼。
十三、资料交付：乙方需提供产品合格证、检验报告和验证清单。
十四、因通风产品的特殊性，甲方需准确的提供产品订单，如因甲方提供数据失误导致产品无法使用，乙方不负责退货。
十五、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。本合同中未尽事宜，可经甲乙双方另行协商订立协议，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：（盖章）
乙方：（盖章）
法定代表人：
法定代表人：
授权代理人：
授权代理人：
地址：
地址：
开户行：
开户行：
账号：
账号：
电话：
电话：
传真：
传真：
日期：
日期：
契約番号： 締結場所：
20 年 月 日 _______________________________________________________________________________
（以下甲という）と 会社（以下乙
という）は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する（契約）。
第一章 総則
第1条：基本原則
甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。
第2条：適用範囲
他の有効的.な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約（以下個別契約という）に適用する。
第3条：個別契約
1、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから一週間内に異議を提起しずに受注になる。
2、甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。
第4条：個別契約の変更
1、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。
2、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。
第二章 取引
第5条：製品規格
1、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等（以下借りた図面という）。
⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する（以下認可図面という）。
2、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質問に対して、早く返事すること。
3、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。
4、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。
第6条：借りた図面の管理
乙は借りた図面管理する専職担当者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない；甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。
⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。
第7条：価格
1、個別契約を締結する前に、甲乙双方は相談した上で価格を確定する。 2、甲に見積書またはコスト予算計画を提供する要求された時、乙は早く提供すること。
第8条：納品
1、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、数量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。
2、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負担について双方が価格と一緒に決定する。
3、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。
第9条：納期変更
1、納期遅延の可能性がある時、乙が延期原因と予定納期を 日間前に甲に出し、指示を待つ。
2、乙が自身の原因で納期を延ばすので甲に損害をもたらす時、一切損害を賠償する。
3、乙が納期を繰り上げようとする時、事前に甲の同意を取らなければならない。
第10条：納品数量
乙が要求される数量により、納品しなければならない。
第11条：引き受け
1、乙が第8条または前条規定により納品する時、甲が受け取らなければならない。
2、乙の納品した製品が第8条または前条規定に違反した場合に、甲が返却してもいい。
第12条：入荷検査
1、引き受ける製品に対して、甲が三日間内に甲の決めた方法で検査の上合格品を引き受ける。
2、不良品を検出する時、甲が直ちに不良内容を乙に知らせる。
第13条：不良品の処理
乙が不良品の通知書を引き受けてから甲の要求により（ ）日間内に修理するまたは足りない分を補充する。
第14条：特採
乙の要求または他の理由により、甲が軽微不良がある製品を特採同意する場合に、乙が甲の要求により製品の等級を下げる。しかし、原則の上で一つ種類の部品には一回に限るから。乙は早く改善対策をすべき。
第15条：所有権の移り
1、第12条または第14条により検査の上引き受けてから、製品の所有権とリスクが自動的に甲に移る。しかし、製品の内に甲からの支給品が入っている場合に、第23条により処理する。
2、甲が乙の所で検査済みの製品を乙より甲の要求によって指定された所に運搬する。運搬済み前に専職担当者を置けて管理すること。
第16条：不良品の取引
1、乙が不良品の通知を受け取る日から一週間内に（第14条特採する不良品除外）すべての不良品を取り返す。しかし、甲に無償支給された材料、部品の原因で不良になる場合に、規定によって甲が自分で処理する。
2、乙が不良品の通知を受け取る日から一ヶ月以上に不良品を取り返さない場合に、甲が自行処理する権利がある。
第17条：代金の支払い
甲が検収した製品の代金を（ ）日間内に乙の指定口座に電報為替（送金為替、勘定の振り替え等）する。
第18条：相殺
1、前条と他の代金に対して、甲が規定する期日以内に有償支給の部品又は機械設備の貸賃金と相殺してもいい。
2、甲が前項通りに相殺する時、乙の買掛金から相殺金額を差し引いて、残高を乙に支払う（相殺伝票について双方協議する上で決定すること）。
第19条：品質保証
1、乙は甲の国際共通の先進建設設備を生産する目的をよく理解する上で第5条の規格と品質特性の要求に合う製品を生産することと保証する。
2、乙が技術能力を安定的に高めてくることを図って、有償または無償で技術指導を積極的に受け取る。それに、優れた人員を育成するために、乙が教育訓練計画を作成し、実施する。
3、乙が工程ごとに品質をよく検査して、必要な検査設備と測量器械を設置して、優れた品質製品を甲に提供することを保証する。
4、甲が検出する不良品に対して、乙は甲に指示された通りに修理取り替え、損害を賠償する同時に、再発生対策と措置を制定する。
第20条：乙の下請会社の利用
1、乙が事前に甲の認可を取る場合に、第三方に全部または一部分の製品の製造と加工を下請してもいい。
2、乙が下請会社に任せる場合に本契約についての責任と義務を移してはならない。それに、下請会社の行為について、甲が乙、下請会社に対して一切責任を負わない。
3、甲の技術基準、図面等を下請会社に貸した場合に、乙が最低の貸す範囲に限り、相手に借用証明書を書かせて、使用済みすぐ返させることと要求する。それに、情報を守るために、下請会社に本契約を厳格に守らせる同時に、『第三方に販売禁止』という規定を厳格に守ることと要求する。
第21条：甲より提供する材料、部品等について
甲乙双方は共同協商して、特定部品の特性を保持するために、甲の規定によって、乙に製造加工用の原材料、部品、半製品、組み立て製品等(以下支給品という)を有償でまたは無償で支給してあげる。
第22条：支給品の検査
1、乙は甲より支給した製品を受け取ってから、三日間内に検査して、不良または数量不足を見付けた場合に、直ちに甲に知らせて、指示を待つこと。 2、乙は前項規定に沿わなくて損害を招く場合に自分で責任を負う。
第23条：支給品の所有権
1、甲より無償支給品及びそれを利用して乙が製造加工した再製品、半製品と完成品の所有権は甲に属する。
2、乙が支払い済みの前に甲より有償で提供した製品またはそれを利用して製造した再製品、半製品と製品の所有権は甲に属する。それに、有償支給品について、乙は別途に使用してはならない。残りがあれば甲に返らなければならない。
第24条：支給品の管理
1、乙は甲の支給品の使用が規定に限って、別途に使用禁止に基づいて、専職担当者を置けて支給品を管理すること。
2、乙は甲の無償支給品の端材、切粉の処理方法について甲の要求によって処理すること。
3、第三方が支給品を没収または他の処分なので甲の所有権利益を大きく損害したあるいは損害可能性がある場合に、乙は製品の所有権が甲に属すること
甲方：
乙方：
经过洽商，乙方同意向甲方的项目供应预拌混凝土，以满足项目的施工需要。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项达成一致，订立本合同。
1、产品要求、交货地点及单价：
1.2采用泵送(含汽车泵、固定泵)在上述非泵相应价格基础上加元/M3；抗渗等级P6在上述相应价格基础上加元/M3，抗渗等级P8在上述相应价格基础上加元/M3；加早强剂在上述相应价格基础上加元/M3；加防冻剂在上述相应价格基础上加元/M3；加膨胀剂的混凝土(掺量8%～12%)加元/M3；采用细石砼在上述相应标号价格基础上加元/M3；加抗裂纤维的混凝土(掺量
1.3上述所需的膨胀剂、抗裂纤维采用品牌，单价已包含膨胀剂或抗裂纤维的材料费、加料配合费、仓储堆放费等。膨胀剂或抗裂纤维材料原则上由乙方提供，但甲方保留甲供的权利，并乙方承诺免费提供堆场和配合加料。
1.4加膨胀剂或抗裂纤维混凝土的价格不受混凝土标号等级而影响(不论标号高低，均不做任何价格调整)。
1.5本工程的商品混凝土供应价格按照每次对账上月份《工程造价管理》公布的市信息价下浮点数作为成交价，在供货过程不受市场原材料涨跌及其他因素而影响，在任何情况下定价模式不予调整。
1.6上述价格包括但不仅限于材料费(不论塌落度大小，均不做任何价格调整)，运输费(不论运距远近，均不做任何价格调整)，混凝土泵车台班费，混凝土输送泵管的运输、装车、卸车、使用费，损耗、配合费、税金等一切涉及商品混凝土供应的相关费用的砼入模价格。
2、产品质量
2.1乙方须确保所供混凝土符合GB50xx年内付清。
8、违约责任
8.1乙方须确保供应，如乙方未在合同约定期限内交付符合合同约定的产品(包括因产品质量问题导致退换货所造成的逾期交货)，应从逾期之日起按照1000元/小时向甲方支付违约金，直至交付或者更换合格产品为止。若乙方逾期超过12小时，甲方有权安排第三方供货和终止本合同，同时不免除对乙方逾期
8.2供货过程中，如由于乙方产品质量或服务的原因，甲方随时可以增减方量或终止本合同，且已供货款甲方可按本合同约定支付方式的最长时间进行支付。甲方不承担任何违约责任和由此产生的利息和额外费用。
8.3乙方如未按照约定全面履行合同义务，应承担甲方因此而遭受的包括工程返工及工期延误等在内的一切损失的赔偿责任。
8.4甲方逾期付款达三十天以上的，乙方有权要求甲方按照应付未付金额的银行同期存款利率计算向乙方支付违约金。
8.5双方一致同意：每月结算时，应就本月发生的违约责任予以书面确认，并予以扣回或补偿，逾期不补。
8.6履约过程中，如遇不可抗力，导致合同部分无法履行或全部无法履行，双方均应在不可抗力事件发生后的48小时内通知对方并采取有效措施防止损害进一步扩大，在此基础上，违约方的违约责任可相应地得到减轻或免除。
9、解决争议的方式
本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商。协商不成的，依法向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
10、安全责任
10.1乙方应对其派出的送货和卸车人员做好安全交底工作。在卸车过程中，乙方人员应服从施工现场的安全管理要求，并接受甲方的统一指挥。在产品运输及卸车的过程中，如发生安全事故责任均由乙方自行承担。
10.2乙方人员严禁穿拖鞋、硬底鞋及酒后进场作业，混凝土运输车辆进出现场必须按甲方有关要求做好文明施工，不得随地散落混凝土及在现场冲洗车辆，否则，甲方有权按照xx年月年月
三、甲方委托乙方供应预拌混凝土，双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价如下:
四、供货量的确认
1、商品混凝土的供货量以成混凝土方量为准，甲方应指定其授权人人签认乙方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。
五、商品混凝土质量标准要求
乙方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-20xx《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。
六、结算和付款方式
1、结算方式：
供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在15天内提出，否则视为认可。
2、支付方式：每月10号结算上月的80%，余款完工后一次性付清。
七、解决争议方式
本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，先提请当地仲裁委员会仲裁，无效再向人民法院起诉。
八、其他事项
1、本合同一式两份，双方各执壹份。
2、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
内容如下：
甲方：____________________
乙方：____________________
甲乙双方为购销________渡假村商品房事宜，经洽商签订合同条款如下，以便共同遵守。
一、乙方向甲方购买座落在________渡假村________组团内________楼房________栋。建筑面积为________平方米。其面积以________省《建筑面积计算规则》为准。
二、商品房售价为人民币________元。其中包括配套的配电室、临时锅炉房、道路、绿化等工程设施的费用，但不包括建筑税和公证费。
三、付款办法：
预购房屋按房屋暂定价先付购房款40%，计人民币________元，(其中10%为定金)。待房屋建设工作量完成一半时再预付30%。房屋竣工交付乙方时按实际售价结清尾款。房屋建筑税款由甲方代收代缴。 四、交房时间：
甲方应于一九____年____月将验收合格的房屋交付乙方。
五、乙方在接到甲方接房通知后的十天内将购房款结清。届时乙方若不能验收接管时，须委托甲方代管，并付甲方代管费(按房价的万分之一/日计取)。
六、乙方从接管所购房屋之日起，甲方按照国家规定，对房屋质量问题实行保修(土建工程保修一年，水电半年，暖气一个采暖期)。
七、违约责任：
1.本合同生效后，如乙方违约，乙方已缴定金不退;如甲方违约，则应双倍退还定金。
2.甲方如不能按期交付乙方所购房屋时(除人力不可抗拒原因外)，每逾期一天，甲方向乙方承担应交房屋售价万分之一的罚金。甲方通过努力交付房屋，乙方又同意提前接管时，以同等条件由乙方付给甲方作为奖励。
八、乙方需要安装电话，由甲方解决，费用由乙方承担。
九、乙方对所购房屋享有所有权，但必须遵守国家有关房屋管理规定及渡假村管理办法。
十、甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，应首先通过友好协商解决，如双方不能达成一致意见时，应提交有关仲裁机关进行仲裁。
十一、本合同一式九份，正本两份，双方各执一份;副本六份，双方各执三份，正副两本具有同等法律约束力。
十二、本合同双方签字盖章经公证后生效。本合同未尽事宜另行协商。
十三、本合同附件：
1.房屋平面位置及占用土地范围图(略)
2.________渡假村别墅暂行管理方法(略)
甲 方：(盖章) 乙 方：(盖章)
代 表： 代 表：
地址及电话： 地址及电话：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
____年____月____日 ____年____月____日