简单的砖厂劳务承包合同（通用9篇）
发包方：(以下简称甲方)
分包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定，双方本着互赢互利的原则，经甲、乙双方同意，达成以下协议：
一、 工程地点
黄陵县商业街原机砖厂家属区内。
二、 开工时间
本工程计划开工时间为 年 月 日，计划竣工时间为 年 月 日。
三、 承包方式
包清工、包安全、包质量、包进度。
四、 承包内容
2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量，从井桩开始至坡屋面封顶，包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。
五、 合同单价
按建筑面积24.5 元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。
六、 付款方式
乙方先垫资，在甲方资金能周转的情况下，可预借适当的工程款和生活费。
七、 工程质量及任务
1、 严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工，不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求，;
2、 如不能按规定时间内完成任务，每推迟一 天罚总工程款的2%。
八、 安全管理
乙方在进入工地后，必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行，定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡，甲方一概不管，全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽，塔吊不能混吊材料，做到有安全隐患的地方绝对不施工。
九、材料管理
1、若不按图纸施工，不听从指挥所造成的反工浪费，材料必须加倍扣除;
2、下脚料合理利用;
5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象，一经发现，十倍罚款。
十、 服从管理
1、工队必须无条件服从项目部管理，进行有文字性的安全教育、技术交底，听从指挥，服从管理，不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。
2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员，一次罚款200 元。
3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架斗殴。在工地内骂架一次，罚工队300 元，打架一次罚20_ 元，医药费自负，并报派出所处理。
4、工队不得将老弱病残及未成年人带入工地施工，不能以任何理由停工、罢工。
5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。
6、工队若无进度、无质量、人员跟不上，不能按时完成任务，不听从指挥，甲方有权清除出场，解除合同。
十一、双方责任
甲 方：
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。 3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。
4，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组，因变更所产生的费用由甲方负责。
5、负责提供材料的`垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。 乙 方：
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。
4、合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理。
5、此合同双方必须严格执行，如有单方违约，罚款5万 元。
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。
甲方代表：
联系电话：
日期：
乙方代表：
联系电话：
日期：
砖厂劳务承包合同范本
甲方：_________________
乙方：_________________
一、甲方有轮窑一座(22门)400砖机一套及所生产红砖的工具和
现有的条件每块大砖按计算，20__年生产的大砖九佰万块，如超出九佰万奖励一万元、如少完成一佰万扣除三千元》
二、以收大砖为准，开凭证互相签字生效，
砖厂生产劳务承包合同。
三、质量要求：_________________砖的尺寸要标准，要整齐光滑，有棱有角。
四、下雨之前必须把机坯盖好，如不及时把机坯盖好，机坯被雨淋
坏，不准进窑，乙方自行处理，数量大者，机坯的成本由乙方负责，但甲方要提供足够的防雨设备。甲方把原有的和新买来的护架品(如防雨布草帘)交给乙方使用，但乙方要保管好，及时摘盖、把摘下来的护架品整好、放在甲方所指定的地方，决不允许盖上去不摘，摘下来不盖、被车压、人踩、如发现此种情况发生，甲方要追究责任。
五、砖机的使用，下班时要把个人工作地方清理干净，不用的电源
关了。住房不准拉长明灯睡觉，如发现一次扣10元，不准用电炉取暖，主机离合器开机以后，一小时不得超过两次，否则要扣款。机主人员必须要听从修理工指挥，不听从修理工指挥造成损失由乙方负责。
六、甲方负责供给乙方生活所需用的米、面、油、菜、肉等生活用
品，款额由乙方负责。
七、工资结算办法;乙方生产一佰万大砖做押金，超一佰万以外，扣
除伙食款，借款外，剩余部分全发清。
八、所出的大砖，必须放整齐，放在所指定的地方，要做到横齐紧
直，如有塌顶甲方不予验收，码窑的要听从烧窑的指挥，按时堵门、打门、清理窑内煤渣合风、其他方面在厂人员必须听从厂内指挥，决不允许想干什么就干什么，更不准打架罢工、闹事、偷厂里的和社员的庄家，如有上述情况发生，一切后果由乙方负责，
九、杜绝工人到深水沟耍水，私弄电等一切违章行为，造成伤亡事
故，甲方概不负责，一切后果乙方负责。
十、所有在场的工人每人负担一个义务工，其余杂工每个人给挣元
十一、伙食管理：_________________厂方只允许不超过五个人起小灶，但必须要用
鼓风机，不准用电炉做饭，违反者每人收煤款伍拾元整。十二、半路走的人员，在找不回人顶替，造成生产数量的影响，
扣除走的人员全部工资。;
十三、乙方找来的工人，一切外出手续及计划生育流动证全部带
齐，否则上级部门罚的款厂里概不负责，上级所要的暂住证及费用由乙方自己负责，机器上的工作人员，不经工头调整，不准随意换班，否则对违者罚款。
十四、年终工资发放不超过7天，超出后每天厂内负担现金叁拾
元整生活费。
十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同意后签字生效，
本合同受法律保护。
甲方：_________________
乙方：_________________
年月日
甲方：
甲方代表：
身份证号码：
联系电话：
乙方(工头)：
甲方代表：
身份证号码：
联系电话：
联系电话：
乙方经营承接劳务派遣，承包甲方部分技术工人的人工项目，经过甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容甲方向乙方提供技术工人的作业场地、工具，乙方组织派遣员工负责劳务工作(乙方员工须持有有效身份证，年龄18周岁以上)，乙方所派遣的员工归属乙方，不是甲方的员工。在劳务派遣中乙方承担派遣员工的所有相关法律责任事宜，包括办理(社保、保险、工伤、医疗、劳动合同等等)。甲方可以提供购买社保医疗，费用由乙方承担。
二、协议有效时间 自________年____月____日至________年____月____日止，共计 个月;其他： 。
三、双方的`权利和义务
1、甲方给予乙方员工提供样品。
2、甲方为乙方派遣员工提供食宿条件，8人一间宿舍，乙方人员务必配合服从甲方的安排。
3、甲方不得随意解雇乙方员工，如乙方人员有不服从安排，不遵守甲方管理规章制度，有严重违规违法行为的，甲方有权根据厂纪厂规处罚，处罚金额乙方需现金交纳。对于屡教不改的乙方员工，甲方有权要求乙方在限定时间内辞退或调离本厂区。乙方员工如有给甲方造成损失的，乙方负全部赔偿责任。
4、甲方支付本协议所商定的人员的工资费用于乙方，前提条件是甲方监督乙方按规定支付发放。
5、乙方有义务做好员工的思想和稳定工作。
6、乙方员工在甲方服务期间，务必服从甲方的生活、住宿、上下班作息时间等规章制度，如有违反甲方的各项管理规章制度的，甲方有权依据甲方相关管理规章制度进行处罚，在最后结算工资时将处罚单据知会乙方管理代表。
7、乙方在把人员带到甲方厂所之前，需提前购买好相关保险。
8、乙方人员在甲方厂所期间，发生伤亡的，甲方不承担任何责任，乙方全权承担。
1、乙方有义务保证所组织员工身体健康。
3、乙方员工工资直接支付予乙方，不直接支付给乙方员工。
四、费用结算及薪资支付方式
1、工程承包单价：甲方支付以计件工资_____________件工资予乙方。
2、结算工资依据计件报表记录核算。
3、为保证双方的权益，甲方在乙方最后完成工程承包量，甲方以现金或者转账方式结算上月的薪资给乙方，甲方有权利监督乙方当日在工厂内发放所有员工所有工资。
4、合同期满，甲方在一个星期内一次性结清所有承包费用给乙方(甲方如不续约需提前一个星期告知乙方)。
五、违约责任 甲乙双方应严格履行本协议规定的权利义务，出现违约，应协商处理，如协商达不成一致，由相关仲裁机构裁定或者提出法院判定。
六、本协议一式两份，双方各执一份，以双方签字(盖章)生效，并具法律效力。
甲方：________________乙方：________________
身份证号：身份证号：
日期：________年____月____日 日期：________年____月____日
为了保障有效的生产和有条有理的进行，高效益、高质量完满的完成本年度生产任务，根据中华人民共和国《劳动权益法》和用工单位《企业管理法》，制定以下协议。 工种： 工资：
一、全体职工必须遵守厂规，按照厂方规章制度生产。
1、职工在厂要以厂为家，以厂为荣，爱护厂方的一切财物。如有故意损坏者，将按照厂方制度进行处罚。
2、全体职工在厂不得使用电器和一切电源，如出现触电、火灾和生命有关的损失，厂方不负任何责任，并按照厂方的制度给予处罚。
3、全体职工要按照厂方的上班和作息时间运行，不许在下班后的休息时间大声喧哗，以免影响他人休息，如有违者，厂方给予警告，屡次不改者，将按厂方有关条例进行处罚。
4、不许下班后聚众赌博、酗酒、打架斗殴，如打坏打伤，造成自残伤亡者，厂方不负任何责任，一切后果自负，情节严重的移交司法部门追究刑事责任。
5、厂方每月按时发放职工的工资，但有中途退厂者，造成生产停产和损失者，厂方不负工资，情节严重者，厂方并处罚违约金。
6、工作期间发生工伤事故，按责任大小划分责任，谁的责任谁负责。
二、职工在职岗位应各负其责，相互监督，相互帮助，早出勤少休班，全面提高生产数量和生产质量。
1、工作人员按照厂方的要求少出双条，勤打扫钢丝上的草根和杂物，全方位出好砖条的质量，勤检查机器，如发现机器故障，及时报告机房主任，予以及时修理，排除故障，不许擅自拆卸修理。
2、滑板工作人员，画号、记车数外，还应滑好板，不能损坏坯条，保障质量，每天上下班必须清理场地，使场地整洁干净。
3、清带工作人员每天清理好掉土外，还应时刻注意机器和人身安全，发现故障及时报予机房主任，及时修理排除。
4、捡草工作人员需勤看勤捡，不放过砖头、草根和一切有碍出坯的杂物。
5、下煤工作人员按照厂方的要求加煤，不要断流，不要多加，更不能少减。
6、下土工作人员每天必须按照厂方的生产量下好土，不能让土断流，空带运转如出现机器故障时，应立即报给机房主任，予以及时排除，不得擅自拆卸修理。
7、开车工作人员每天按时上班，不要早退，在生产过程中，不允许抢车、抢道，如有违者，发生事故各自负责，厂方不负任何责任，如事情严重者交予司法部门处理。掉板、掉坯应及时捡回，要保养好自己的车辆，有故意损坏者，按原配件价赔偿。
8、插架工作人员严禁双条上架，严禁抱坯，严禁磕角少棱，如有违者，厂方根据情节给予处罚。插架人员是按件发放工资，必须每天记清楚日期和号数。如有内外皮相差太多，按少的计算。
9、花架工作人员每天花完架，必须盖好架，不要出现雨淋坏坯子、倒架现象，在本厂架未花完前，不允许脱工或到其他地方上班，不能影响生产数量，如有违者，厂方根据情节轻重予以处罚。
10、全体在厂工作人员如有不满意处，可向厂方反映，厂方根据事情真实性予以满意答复。本厂工作人员工种繁多，有记件工资，有月薪制，厂方每月满勤者给予50元全勤奖金。以上厂方拟定厂部规章制度，望全体工作人员自觉遵守。本条例协议自签订之日起生效，受劳动局劳动法保护。
用工单位签名：
职工地址：
姓名：
年 月 日
甲方：新源县嘉程环保建材砖厂
乙方：陕西省紫阳县双桥镇四坪村一组
甲方因生产需要，经双方本着、平等、互惠的原则，经存分协商达成如下协议：
一、承包方式
1、甲方将新源县嘉程环保建材砖厂生产任务承包给乙方，甲方只负责收成品砖，甲方无偿供水、电、煤、油和砖厂用的各种车辆等原料和全部机械设备，所有的零配件及人工宿舍，一切使用工具交付给乙方使用，并做好登记，生产期满后，乙方所使用个工具按照登记花名交付给甲方，如有丢失照价赔偿。
2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工，年满18-55周岁的男、女工人，必需身体健康，服从指挥，遵纪守法、遵守厂规。
3、甲方生产前，生产中所需建设、改建、扩建时所需用工由甲方负责。乙方承包生产从拌土至烧出红砖和窑车板装车丁出厂地。
二、承包期限： 年 月 日至 年 月 日为止。
三、质量要求
1、乙方所生产的标砖和多孔砖必需符合国家标准，严禁废品砖进入成品堆，合格率保证在97%，保质保量完成任务。
2、乙方装车时必需保证数量每车不少于50块，不多于50块，如甲方抽查到，按照抽查实数按月计算产量。
四、产量与报酬
1、产合格标砖甲方每一块付给乙方工人工资0.09元，每块砖九分，主要生产任务是多孔砖，每块多孔砖甲方付给乙方工资0.15元，每块壹角伍分钱。
2、若因甲方土、煤、电、水、油各种配件还无场地堆放红砖，造成不能正常生产或影响质量，如停工三天以上，按照每天红砖计算工资。
3、乙方在生产工作中，如人员管理不善，缺少工人，不按时上班，造成影响产量，由乙方承担甲方的经济损失。
五、安全生产
1、全部机器设备由乙方负责维修保养，甲方必须及时提供配件，如乙方由于缺油没有及时保养而损坏，由乙方赔偿。乙方必须按照安全操作规程进行，在生产过程中如出现打瞌睡违规操作所造成工伤事故由乙方承担。
2、乙方必须保证宿舍、食堂卫生，生产各岗位整洁，不准打架斗殴、聚众赌博等违法行为。
3、乙方在生产期间管理好工作人员，遵守国家各项规定和厂里各项规章制度，管理好工作人员家小孩，不能到生产车间玩耍，如造成事故由自己承担责任。
4、乙方必须爱护厂内所有生产设备和生产工具，不得随意损坏和违规操作，乙方必须加强厂内所有设备管理和维护，对机械要定期维修和保养，对生产厂区内所有生产垃圾必须及时处理，以保证文明安全生产。
5、为保证安全生产，乙方必须接受甲方和上级主管部门的安全生产管理，切实做到全年生产中无事故，对高危岗位要加强管理，生产中本着以人为本，安全第一，生产第二的原则。
6、甲方必须负责购买全厂工人工伤事故意外保险，工人到厂三日内由乙方提供证件，如工人变动，乙方随时提供变动证件。甲方按时购买，如不购买造成后果，由甲方全部负责。
7、在生产过程中如有工伤事故在壹万元以下，由乙方承担。工伤花费在壹万以上，由甲方承担80%，乙方承担20%，除不可预料的自然灾害外。
8、甲方必须每天按时收产品开采入库，每月月底按收砖发票计算工资，在下月的10-15日之前按时发放工资，不得无故拖欠(除节假日、双休日除外)。工资由乙方按时发放，甲方每月监督乙方发放工资，同时乙方每月发放完将工资表交付甲方。
9、为了保证全年生产顺利完成，签订合同之时乙方向甲方交付伍万元合同抵押金，生产20天后甲方将保证全额退还乙方。
六、违约责任
甲、乙双方必须严格信守合同不得违约，如有一方不履行合同造成经济损失，由违约方承担。
如因甲方中途市场及其它原因造成停产，甲方应向乙方赔偿一定的人员误工损失费20万元。如乙方因缺少工人或管理不善造成生产停产，乙方向甲方赔偿经济损失20万元。如发生纠纷，甲乙双方及时协商解决，协商解决不了的可通过劳动仲裁或法院上诉，上诉所造成的经济损失由败诉方承担。
七、其他
1、乙方除调试砖机以外，正式投产后开机时间均在凌晨四点，装车早晨六点---下午十点。具体时间由乙方自行调配，装载机必须在下午配合甲方清理厂内的杂物或其他工作。
2、如甲方需要生产其它型号多孔砖，甲乙双方共同协商，按照国家标准数据计算，双方同意后以补充协议为准。
3、乙方工人到厂甲方必须借给工人生活费，发放工资时一次性扣除借款。
十、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，共同遵守以上条款，甲乙双方必须在合同签订时，附身份证复印件及户口本复印件。
甲方签字： 乙方签字：
身份证号： 身份证号：
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商达成如下协议：
一、 承包方式：
1、甲方将砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备(如塑料布、雨衣、雨鞋等)，一切使用工具，交给乙方使用，且登记造册丢失后要照价赔偿。
2、 乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工。
3、 生产期满后，乙方所使用的工具，必须保证完好无损，丢失的工具和故意损坏的要照价赔偿。
4、 甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。
5、 成品转由甲方出售，一但发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚。
6、 窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方承担。
二、 承包期限
承包期限为一年，即 年 月至 年 月为止。
三、 质量要求
1、 乙方必须随时配合甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象。
2、 严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在%以上。
四、 产量与计酬
1、 产成品转，甲方每一万块每块玖分伍厘，每天必须保持出红砖伍万块以上，人力不足由乙方承担，烧工烧不动由甲方承担。
2、 如遇到洪水等不可抗拒的自然灾害造成的损失，由甲方负责，人力不足等人为造成的损失由乙方负责。
3、 甲方防洪设施、防雨设备必须符合生产需要，乙方必须积极主动配合，否则造成的损失由乙方负责。
五、 安全生产
全部机器设备由甲方负责维修，乙方必须按照造作规程进行生产，乙方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，元以下由乙方承担，甲方承担。
六、 付款方式
按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费 元。
七、 违约责任
甲乙双方必须严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方承担。
如果甲方在中途停产，应给乙方安全年八百万块红砖结算。发生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方承担。
八、 其他事项
甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要互相配合，如有一方不协作所造成的经济损失，由不配合方负担。修重大物件时双方必须无偿协助工作。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖印后生效。合同期满，结清账务后，自行废除。
备注：
甲方：
乙方：
年 月 日
甲方：_________________
乙方：_________________
甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商达成如下协议：
一、承包方式：
1、甲方将砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械设备、工作宿舍、灶具、防雨设备(如塑料布、雨衣、雨鞋等)，一切使用工具，交给乙方使用，且登记造册丢失后要照价赔偿。
2、乙方必须配备足够的劳力和技术熟练工。
3、生产期满后，乙方所使用的工具，必须保证完好无损，丢失的工具和故意损坏的要照价赔偿。
4、甲方在生产前，生产中所需修建、培修、扩建时所需零工由甲方负责。
5、成品转由甲方出售，一但发现甲乙各方偷卖没记量的红砖后加倍处罚。
6、窑内五批以内焦砖由乙方处理，五批以上由甲方承担。
二、承包期限承包期限为一年，即________年________月至________年________月为止。
三、质量要求
1、乙方必须随时配合甲方的质量要求，外观要求平整光滑，无缺掉棱角等现象。
2、严禁半砖地缝砖进入成品堆，合格率保班点在%以上。
四、产量与计酬
1、产成品转，甲方每一万块元整付给乙方工资，每块玖分伍厘，每天必须保持出红砖伍万块以上，人力不足由乙方承担，烧工烧不动由甲方承担。
2、如遇到洪水等不可抗拒的自然灾害造成的损失，由甲方负责，人力不足等人为造成的损失由乙方负责。
3、甲方防洪设施、防雨设备必须符合生产需要，乙方必须积极主动配合，否则造成的损失由乙方负责。
五、安全生产
全部机器设备由甲方负责维修，乙方必须按照造作规程进行生产，乙方的工人可投人身保险，保险费用由甲方负责，发生工伤事故，________元以下由乙方承担，________元以上全部由甲方承担。
六、付款方式
按每月工资发放，每月十五日前按成品砖数量付清乙方工资，完工时五日内付清全年工资，负责每人每天付乙方误工费________元。
七、违约责任
甲乙双方必须严格信守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，有违约方承担。如果甲方在中途停产，应给乙方安全年八百万块红砖结算。发生纠纷时，由双方协商解决，如协商达不成协议，任何一方可上法院上诉、仲裁，上诉造成的经济损失由败诉方承担。
八、其他事项
甲方付给乙方修理工工资全年伍万陆仟圆整，按每月柒仟元付给乙方，甲乙双方要互相配合，如有一方不协作所造成的经济损失，由不配合方负担。修重大物件时双方必须无偿协助工作。
甲方：_________________
乙方：_________________
________年________月________日
根据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》，甲乙双方经平等协商同意，本着互利的原则，自愿订立本合同，共同遵守本合同所列条款。
甲方：
乙方：
以下简称甲方乙方。
一、甲方将名下砖厂生产任务承包给乙方，甲方无偿提供水、电、泥土、煤等原料和全部机械及设备、工作宿舍、防雨设备、装载机等一切生产生活使用工具，除装载机和轮窑外，其余机械设备由乙方维修。
二、承包期限为一年，即本合同签订之日起至20_年12月底。
三、乙方必须在20_年3月10日左右带工人进场，工人进场后一律不准打架斗殴。重点岗位工人由甲方负责购买劳动保险，发生工伤事故3000元以下由乙方负责。若因工人声音操作造成事故的，经劳动仲裁部门依法按比例分担，除上班工人以外，其余的闲杂人等安全甲方概不负责。
四、为保障乙方工人利益，甲方负责成品堆放场地不影响乙方正常生产。如出现成品堆放过多影响乙方正常生产，所造成的损失由甲方负责。
五、成品砖由甲方出售，每月月底结算乙方生产的产量，次月10-15日甲方按乙方上月生产总量付给乙方工资。具体生产数量及价格：
1、小红砖及小配砖全年生产总量不得超过一百万块，以19孔砖和9孔砖、12孔砖为主。
2、甲方付给乙方生产价格小红砖每页 元，小配砖每页 元，19孔砖每页 元，9孔砖每页 元，12孔砖每页 元。
3、工资按月发放，如遇特殊情况甲乙双方可顺延几天，在生产结束后甲方必须付清乙方所有工资，另外付给乙方工人返程路费贰万元。
六、如遇重大自然灾害，甲乙双方共同协商解决。
七、合同签订后，乙方付给甲方万元保证金，在乙方工人进厂生产时，甲方须把保证金退给乙方，甲乙双方必须严格遵守合同不得违约，如因一方不履行合同造成的经济损失，由违约方承担。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程承包人(甲方) ：
劳务分包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于建设单位(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
二、分包范围
1、分包范围：通过图审的本项目建筑工程施工图纸包含的砖砌体、墙面抹灰、垫层、构造柱、过梁、腰梁及屋顶装饰墙工程及施工期间发包人指派的其他工程等。
2、设备及周转、辅助材料
乙方提供部分：钉子、铁丝、扎丝、植筋胶、木工工具、圆盘锯、钢筋弯曲机、拉直机、切断机、搅拌机、斗车、灰桶、铁板等泥水工具。
甲方提供部分：塔吊、活动架。
三、工期
1、总工期120 天，开工日期 年 月 日(以实际进场施工时间为准)
四、质量及验收标准
1、工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。
2、本工程质量标准为 合格 工程
五、工程承包人义务
1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;
2、在签订合同后 7 日内向劳务分包人交付已具备的开工作业条件;
3、完成施工道路、提供水电接口;
4、提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
5、提供相应的水准点与坐标控制点;
6、给劳务分包人提供临时活动板房(其余由劳务分包人负责);
7、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制总进度计划;
8、对原材料和抽样的送检;
9、安全、质量技术交底，组织劳务分包人参与图纸交底与答疑，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;
5、按时提供完整的施工图，及时供应工程材料;
6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;
7、负责与甲方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
六、劳务分包人义务
1、对本合同劳务分包范围的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月 25 日提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，向承包人提交专项施工方案，经工程承包人批准后严格实施;
3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;无条件遵守工程承包人的有关工程管理、质量、安全管理的规章制度，接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;
5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;
6、按时提交完整的报表，配合工程承包人办理交工验收;
7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完成工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;
9、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师指令。
10、除非本合同另有约定劳务分包人应对其作业内容的`实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
11、分包方必须劳务人员依法签订劳动合同;
12、分包方必须每月造务工人员的花名册发放工资，发放工资时要求务工人员签字确认。工资发放后的花名册在总包方项目部备案;
13、分包方必须提供务工人员健康证明或体检表;禁止使用男性大于55岁、女性大于50岁的老年工及未成年人。
七、安全技术要求
1、乙方必须为施工人员配备安全帽、安全绳、安全带等安全用具，费用由乙方负责。
2、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，工地达到安全文明施工标准。
3、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，如经甲方安全管理人员发现作业人员未带安全帽、高空作业人员未系安全绳安全带等违规行为按50 元/人一次进行处罚。
4、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
5、劳务分包人和工程承包人对事故的承担范围：劳务分包人承担5000 元人民币以下事故费用。
八、材料、设备
1、劳务分包人应在接到图纸后 7 天内，向工程承包人提交材料计划，工程承包人应按劳务分包人提供的时间、数量供应;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行。
2、劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
3、 属劳务分包人承包范围内应采购、租赁的耗材、辅材和周转料及设备质量，应经工程承包人认可后才能投入使用;否则，由此造成的一切责任与经济损失全由劳务分包人承担。
九、劳务报酬及计价
1、乙方所作工程项目劳务费用计算方式：劳务费按 ∑单项工程完成数量×单项工程劳务单价 计算。(详见附表一)
十、工时及工程量的确认
1、采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和其他工程量。
2、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数。
3、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认;对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
十一、劳务报酬的支付
1、支付方式为：甲方以借支生活费方式支付乙方进度工程款，每月底乙方向甲方申报已作合格工程量及实际人工名单，经甲方审核，次月初甲方向乙方支付工程费。支付标准为：每位工人1500 元/月。工程完工后，结算办理完成后，10日内甲方应支付工程款至总费用的75%，工程完成验收且甲方收到业主工程款后 30日内付至总费用的 100 %。
十二、设计变更、新增内容处理
1、施工中如发生对原施工图纸及工作内容进行变更时，甲方项目经理以书面形式向乙方发工程指令，并提供变更通知和相应图纸说明。
2、所变更或新增工程内容，乙方按照最新变更或新增的内容要求进行施工;变更滞后造成返工的，由甲方承担费用，但乙方必须执行完成变更或新增的工作内容。
3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，擅自变更设计发生的费用和相关部门不予验收认可，由此产生的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
十三、违约
1、甲方由于材料及其它原因造成每月累计停工超过3日时，应承担工期损失，并顺延工期。
2、乙方因自身原因延期交工时，每延期一日，承担每 天1000.00 元的违约罚款，以此类推。
3、乙方因施工质量不符合本合同约定的质量标准，造成返工整改，由乙方承担返工整改费用及给甲方带来的损失。
4、乙方、班组人员由于施工质量、安全、进度不能满足甲方及相关部门的规定、要求时，经三次(以书面形式)指导、学习、教育、交底整改仍达不到要求，甲方有权拆换班组人员，乙方无条件执行，并处理好善后工作。
十四、合同解除
1、如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28 天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。
2、如果劳务分包人中途无能力履行合同或不听从承包人的管理，承包人可以向劳务分包人发出通知解除合同，劳务分包人应在3 天内撤出场地，承包人只支付已完工程量的70%劳务报酬。
3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
4、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十五、合同生效与终止
1、本“合同 ”双方签字、盖章后生效。
2、承包人和劳务分包人履行完本“合同条款”全部义务，合同结算价款支付完毕，付清合同价款后，本“合同”即告终止，在合同终止前，均为合同有效期，在有效期内均按本“合同条款”的约定执行。工程缓建或甲方原因造成的工程延期，均仍按本合同条款的约定执行。 3合同的权利义务终止后，乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
十六、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章之日生效，每份具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。
工程承包人： 劳务分包人：
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
账 号： 账 号：
邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
日期： 日期：